标准规范下载简介
0071.建筑拆迁-及垃圾外运项目(二次)竞争性谈判.doc22.7将采购合同转包的。
22.8提供假冒伪劣产品的。
高层住宅工程施工组织设计（１、施工部署）22.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
22.10中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
22.11法律、法规规定的其他情形的。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非谈判采购方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。
根据 年 月 日城北区政府采购中心对北政采购[2018]6号竞争性谈判结果和谈判文件的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。
工程质量标准：一次交验合格。
五、合同价款及付款方式
支付方式：本工程不支付进度款，待工程全部完成，一次交验合格，经发包人验收后一次性支付合同价款的100%。承包人向发包人提交的履约保证金待工程保修期满后一次性付清。
2、标准文本的专用条款、通用条款；
3、标准、规范及有关技术文件；
5、谈判报价书及附件；
6、设计图纸、工程量清单；
7、工程报价单和已标价工程量清单；
8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定扣留5%的工程质量保修金，完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。
1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。
3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。
1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准，在征得建设单位同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。
4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。
5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。
6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。
7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。
8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（9－2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。
9、施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。
10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。
11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。
12、本次采购的乳胶漆产品须由建设单位、承包人双方共同看样订货。
（1）为了不影响建设单位正常办公，本工程为单层施工，每单层施工完毕后再进入另一层施工。
（2）负责建设单位办公家具的搬运，对暂不能移动的家具进行遮盖，保证家具及物品的完好无损。
（3）保证每天有专人负责楼道保洁，单层施工完毕后对各办公室窗、家具、灯具、地面、电缆进行全面保洁后交付建设单位。
（4）保证配有专职完全员进行安全督查，并对外墙高空作业人员的安全负责。
（5）承包人负责办公楼的成品保护，因施工造成的楼内损坏，由承包人无偿修补。
2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。
3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
4、谈判过程中，谈判文件、谈判报价标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。
1、本合同经发包人、中标（承包人）单位及集中采购机构盖章后即生效；
2、谈判文件、中标方谈判报价文件，中标通知书为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《经济合同法》执行。
4、本合同一式 份，发包人 份，承包人 份，集中采购机构备查 份。
发包人（全称）：（签章） 承包人（全称）：（签章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
邮编： 邮编：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签约时间： 年 月 日
集中采购机构：（盖章）
合同签约时间： 年 月 日
第四部分 谈判文件格式
附件1、投标报价文件封面
西宁市城北区政府采购项目
投标单位： （公章）
法定代表人： （签字或盖章）
年 月 日
（1）投标文件封面……………………………………………………所在页码
（2）投标文件目录……………………………………………………所在页码
（3）投标函……………………………………………………………所在页码
（4）首次报价表………………………………………………………所在页码
（5）已标价工程量清单………………………………………………所在页码
（6）法定代表人证明书………………………………………………所在页码
（7）法定代表人授权书………………………………………………所在页码
（8）投标人承诺函……………………………………………………所在页码
（9）供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码
（10）资格证明材料………………………………… ………………所在页码
（11）施工组织设计………………………………………………… 所在页码
（12）项目管理机构………………………………………………… 所在页码
（13）投标保证金证明格式………………………………………… 所在页码
（14）投标人认为在其他方面有必要说明的事项………………… 所在页码
（15）投标人最终报价表…………………………………………… 所在页码
主厂房基础施工组织设计 注：此目录根据实际情况编写
我们收到 采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2.投标有效期自开标之日起 天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。
3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料延长油田永宁采油厂9#住宅楼基础施工方案，理解并接受贵方制定的评标办法。
4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标人： （公章）