2021年一建经济学天一本通.pdf下载简介：

内容预览截取文档部分内容，供参考

2021年一建经济学天一本通.pdf

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程 损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工 期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和 承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加 的赶工费用由发包人承担； （6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由 发包人承担。 提示：各自承担各自人员及财产损失

学天教育·学天通关系列·一本通

【1937】某混凝土工程招标清单工程量为200m，合同约定的综合单价为600元/m， 当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价，调价 系数为0.9，施工过程中，因设计变更导致实际工程量为250m。则该混凝土的工程价款 为（）万元。 A.12.00 B.14.88 C.14.74 D.15.00 【1941】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单计价的某分部分项工 程综合单价为500元/m3，其中暂估材料单价300元，管理费率5%，利润率7%。工程实施 后，暂估材料的单价确定为350元。结算时该分部分项工程综合单价为（）元/m。 A.350.00 B.392.00 C.550.00 D.556.18 【1828】某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持 续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日峻工，但由于2018年7 月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元 的责任承担的说法，正确的是（）。 A.增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任某高校体育场改造工程施工组织设计，应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担

学大教育·学天通关系列·一本通

考点三工程变更价款的确定【真题2055、2065、1818、1873】

步骤 相关规定 申请 承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请 监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发 审查报送 包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交 审批 发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕 支付 十二因变更引起的价格调整应计人最近一期的进度款中支付 （四）变更引起的措施项目费调整规定 安全文明施工费 按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动 按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量 采用单价计算的 清单项目的规定确定单价（有相同，直接采用；有类 措施项目费 似，参照；工程量变化超15%，或者没有相同、类似 项目，双方协商 按总价（或系数） 按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素， 计算的措施项目费 即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算

（五）变更引起工程价款的调整方法 （1）直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同，也 不因此增加关键线路上工程的施工时间。 例如：某工程施工过程中，由于设计变更，新增加轻质材料隔墙1200m²，已标价工 程量清单中有此轻质材料隔墙项目综合单价，且新增部分工程量在15%以内，就应直接 采用该项目综合单价。 （2）采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本类似，不 增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由 承发包双方协商新的项目单价

【1818】桌工程采用工程量清单招标， 招标人公示的招标控制价为1亿元。中标人 的投标价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元，所有合格投标人的报价 平均为9200万元，则该中标人的报价浮动率为（ 。 A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0%

1969、1744、1773、1626 （一）索赔的计算方法及应用 索赔是指在合同履行过程中，对于非已方的过错而应由对方承担责任的情况造成的 损失，向对方提出补偿的要求。 1.常见费用的索赔计算

学天教育·学天通关系列·一本通

（二）现场签证 现场签证，是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中 所作的签认证明。 现场签证的范围一般包括： （1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认； （2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量； （3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失； （4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减； （5）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减； （6）工程变更导致的工程施工措施费增减等

（1）本知识点为一般频率考点； （2）索赔经常结合实际工程背景，考查索赔费用的计算； （3）熟练掌握索赔和现场签证的范围

【2028】某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天，承包人在停工期间按照发1 要求照管工程发生费用2万元，承包人施工机具损坏损失10万元，已经建成的永久 损坏损失20万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的通路花费2.5万元，修复道路日 施工质量问题发生返工费用1万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以 件产生的费用和损失中，承包人应承担（ ）万元。

【1958】某工程在施工过程中，由于发包人设计变更导致停工，承包人的工人窝 工10个工日，每个工日单价为250元；承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班，挖土机台 班租赁费为800元；承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班，该自卸汽车台班折旧费为 400元，台班单价为700元，则承包人可以向发包人索赔的费用为（）元。 A.6100 B.4900 C.5500 D.7000 【1969】依据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有 。 A.承包人遇到不利物质条件 B.施工过程中发现文物 C.法律变化引起价格调整 D.发包人要求向承包人提前交付工程设备 E承包人遇到异常恶尘的气候条件

学天教育·学天通关系列·

2028.C【学关解析】本题考查的是不可抗力导致费用的承担原则。承包人需要承担 0+1=11万元。 1958.A【学天解析】发包人原因，相关损失均可索赔。自有设备窝工费按折旧费计 算。可索赔的费用=10×250+3×800+3×400=6100元。 1969.AB【学天解析】承包人遇到不利物质条件，施工过程中发现文物，可以索赔 工期和费用；法律变化引起价格调整，发包人要求向承包人提前交付工程设备，只能索 赔费用：承包人遇到异常恶劣的气候条件只能索赔工期

考点五预付款及期中支付【真题2035、1842、1680】

事项 相关规定 预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工 用途 队伍进场等 预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日 支付时间 期7天前支付 （1）发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的 逾期责任 催告通知： （2）发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付 提交时间 款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外 预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当 形式 担保 事人在专用合同条款中约定 有效期 在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减 担保额度 少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额 除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接 抵扣 收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算

（二）安全文明施工费的支付规定

（1）安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。 （2）基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明 施工费由发包人承担。 费用承担 （3）承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包 人承担。 （4）未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损 失的额度内承担该措施费

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施 工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付； 支付 （2）发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要 求预付的催告通知； （3）发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 （1）承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备 查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正； 管理 （2）逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工 期由承包人承担

学天教育·学天通关系列·一本通

【2035】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法， 正确的是（）。 A.基准日期后合同所适用的法律发生变化，由此增加的安全文明施工费由承包人承担 B.承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中单独列项备查 C.经发包人同意，承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 D.承包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的60%

2035.B【学天解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项A，费用由发包人承 担；选项C，经发包人同意，承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发 包人承担；选项D，除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文 明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

竣工结算是指建设工程项目完工并经验收合格后，对所完成的项目进行的全面工程 结算。工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，并应 由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。 （一）竣工结算的计价原则

分部分项工程和措施 依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发 项目中的单价项目 生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算 依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发 措施项目中的总价项目承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按国家或 省级、行业建设主管部门的规定计算 1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 2）暂估价应按计价规范相关规定计算； 3）总承包服务费应依据已标价工程量清单的金额计算；发生调整 的，应以发承包双方确认调整的金额计算； 其他项目 4）索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算： 6）暂列金额应减去合同价款调整（包括索赔、现场签证）金额计 算，如有余额归发包人

事项 相关规定 规费和税金 按国家或省级、建设主管部门的规定计算 除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样 竣工结算审查 审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏 漏现象发生 （二）竣工结算的审查 合同类别 相关规定 在合同价的基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约 采用总价合同 定可以调整的内容进行审查 审查施工图以内的各个分部分项工程量，依据合同约定的方式审 采用单价合同 查分部分项工程价格，并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调 整内容进行审查 依据合同约定的方法审查各个分部分项工程以及设计变更、工程 采用成本加酬金合同 洽商等内容的工程成本，并审查酬金及有关税费的取定

工程名称：商业办公综合楼

不学大教育·学天通关系列·一本道

（2）对于无异议部分，发包人应签发临时峻工付款证书。 （3）承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果 （四）最终结清 最终结清是在工程竣工结算之后，在缺陷责任期内发生的有关费用的结算， 步骤 相关规定 （1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7 天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相 提交最终 关证明材料； 结清申请单 （2）除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣 除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单 审批 后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 支付 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付

【2068】根据《建设工程施工合同（示范文本） 》：微级纳级保证金的承有 人，其提交的竣工结算申请单的内容应包括（ A.竣工结算合同价格 B.已经处理完的索赔资料 C.发包人已支付承包人的款项 D.应扣留的质保金 E.发包人应支付承包人的合同价款

1Z103000 建设工程估价

【1912】工程竣工结算书编制与核对的责任分工是（ A.发包人编制，承包人核对 B.监理人编制，发包人核对 C.工程造价咨询机构编制，承包人核对 D.承包人编制，发包人核对

2068.ACE【学天解析】本题考查的是竣工结算与支付。除专用合同条款另有约定 外，峻工结算申请单应包括以下内容：（1）峻工结算合同价格；（2）发包人已支付承 包人的款项；（3）应扣留的质量保证金，已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担 保方式的除外；（4）发包人应支付承包人的合同价款。 1912.D【学天解析】工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价 咨询人编制，并应由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对

1.质量保证金的提供方式、扣留与退还 经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。在工程 项目工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（1）工程保修期从工程工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由 开始 合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。 时间 （2）发包人未经峻工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承 担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； （2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修 保 费用 复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； 修 ： 承担 （3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担 修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害 和财产损失由责任方承担 （1）在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏 的，应书面通知承包人予以修复； 修复通知 （2）情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口 头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达 工程现场并修复缺陷或损坏 （1）因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限 内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复 未能修复 或委托第三方修复； （2）所需费用由承包人承担，但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部 分的修复费用由发包人承担

【2024】根据《建设工程施上合同（示范又本）》，质量保证金扣留的方式原则 采用（）。 A.在支付工程进度款时逐次扣留 B.工程竣工结算时一次性扣留 C.按照里程碑扣留 D.签订合同后一次性扣留 【1919】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款，关于工程保修的 说法，正确的是（）。 A.保修期内因发包人使用不当造成工程的缺陷和损坏，可以委托承包人修复，发包 人承担修复的费用但不用支付承包人利润 B.保修期内因承包人原因造成工程的缺陷和损坏，承包人应负责修复并承担修复的 费用，但不承担因工程缺陷和损坏造成的人身及财产损失 C.保修期内因特天地震造成工程的缺陷和损环，可以委托承包人修复，发包人承托 修复的费用并支付承包人合理的利润 D.保修期内发包人发现已经接收的工程存在任何缺陷应书面通知承包人修复，承包 人接到通知后应在48小时内到工程现场修复缺陷

2024.A（学大解析】本题考查的是质量保证金的处理。质量保证金的扣留有以下三 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保 证金；（3）双方约定的其他扣留方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣 留原则上采用上述第（1）种方式。 1919.C【学天解析】保修期内因发包人使用不当造成工程的缺陷和损坏，可以委托 承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润，A选项错误；保修 期内因承包人原因造成工程的缺陷和损坏，承包人应负责修复并承担修复的费用以及因工 程缺陷和损坏造成的人身及财产损失，B选项错误；在保修期内，发包人在使用过程中， 发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立 即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承 包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏，D选项错误。

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包 人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照【商定或确定】条款商定 或确定发包人应支付的款项，该款项包括：F （1）合同解除前承包人已完成工作的价款； （2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材 因不可抗料、工程设备和其他物品的价款； 力解除合 （3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解 同后的 除合同而产生的损失； 付款 （4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； （5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； （6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； （7）双方商定或确定的其他款项 除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28天内完成上述款项的支付 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款 项，并解除履约担保： （1）合同解除前所完成工作的价款； 因发包人 （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 违约解除 （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 合同后的 （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 付款 （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； （6）按照合同约定应退还的质量保证金； （7）因解除合同给承包人造成的损失

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估 价、付款和清算，并按以下约定执行： （1）合同解除后，按（商定或确定）条款商定或确定承包人实际完成工作对应的 合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； （2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 因承包人 （3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 违约解除 （4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和 合同后的 撤离； 处理 （5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清 全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材 料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议

方式 相关规定 和解 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调 调解 解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力， 争议评审 双方应遵照执行 仲裁或 合同当事人可以在专用合同条款中约定选用仲裁或诉讼 诉讼

（三）建设工程造价鉴定

1.计量争议的鉴定 （1）在鉴定项目图纸完备，当事人就计量依据发生争议，鉴定人应以现行相关工程 国家计量规范规定的工程量计算规则计量；无国家标准的，按行业标准或地方标准计量。 （2）一方当事人对双方当事人已经签认的某一工程项自的计量结果有异议的，鉴 定人应按以下规定进行鉴定： 1）当事人一方仅提出异议未提供具体证据的，按原计量结果进行鉴定； 2）当事人一方既提出异议又提出具体证据的，应复核或进行现场勘验，按复核后 的计量结果进行鉴定。 （3）当事人就总价合同计量发生争议的，总价合同对工程计量有约定的，按约定 进行鉴定；没有约定的，仅就工程变更部分进行鉴定。 2.计价争议的鉴定

鉴定项目的一方当事人以政策性调整文件为由，要求调整人工费发生争议的，如 （工费合同中约定不执行政策性调整的，鉴定人应提请委托人注意此约定与国家强制性 标准相，由委托人作出是否使用的决定，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定

事项 相关规定 鉴定项目的发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的，应按以下规 定进行鉴定： （1）材料采购前经发包人或其代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定； 材料费 （2）材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定； （3）发包人认为承包人采购的原材料、零配件不符合质量要求，不予认价的，应 按双方约定的价格进行鉴定，质量方面的争议应告知发包人另行申请质量鉴定

（1）当事人对暂停施工索赔费用有争议的，鉴定人应按以下规定进行鉴定： 1）因非承包人原因引起的暂停施工，费用由发包人承担，包括：保管暂停工程的 费用、施工机具租赁费、现场生产工人与管理人员工资、承包人为复工所需的准备费 用等。 2）因承包人原因引起的暂停施工，费用由承包人承担。 （2）因非承包人原因，发包人删减了工程合同中的某项工作或工程项目，承包人 提出应由发包人给予合理的费用及利润补偿，委托人认定该事实成立的，鉴定人进行鉴 定时，其费用可按相关工程企业管理费的一定比例，利润按相关工程项目的报价或工程 所在地建筑企业统计年报的利润率计算。 4.签证争议的鉴定

名师点睛 注意对比总结，如发生不可抗力、发包人原因、承包人原因导致合同解除后的付款 项对比；不同事项造价鉴定的规定对比等。

2009.D【学天解析】本题考查的是签证争议的鉴定。当事人因现场签证费用发生争 议，鉴定人应按以下规定进行鉴定：（1）现场签证明确了人工、材料、机械台班数量 及其价格的，按签证的数量和价格计算；（2）现场签证只有用工数量没有人工单价的， 其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算；（3）现 场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材 料和台班价格计算；（4）现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算。 1943.A【学天解析】因承包人违约导致合同解除的费用争议，鉴定意见应包括以下 费用： （1）完成永久工程的价款； （2）已付款的材料设备等物品的金额（付款后归发包人所有）； （3）临时设施的摊销费用； （4）现场签证、索赔以及其他应支付的费用： （5）赔偿发包人的违约费用

1.国际工程投标报价基本流程

1.国际工程投标报价基本流程

1Z103080国际工程投标报价

国际工程投标报价的程序

学天教育·学天通关系列·一本

（4）投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定， 提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将对己方有利的错误或疏漏提 出来，也不要将已方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手

根据流程图，熟悉国际工程投标报价的主要程序，应对可能出现的排序题目。 会议注意事项容易出多选题。

【1767】投标人在国际工程投标的标前会议上的做法，正确的有（ A.对工程内容范围不清的问题请业主作出说明 3.对容易产生歧义理解的合同条件，请业主给予解释 C.对投标文件中图纸与技术说明矛盾之处，提出已方的修改技术要求 D.提出对业主有利的设计方案修改建议 E.详细阐述已方施工方案的优势和竞争力

1767.AB【学天解析】对投标文件中图纸与技术说明矛盾之处，不要轻易提出 技术要求，C选项错误，不必在会议中提出对业主有利的设计方案修改建议，D选 误；不要将已方机密的设计方案或施工方案透露给对手，E选项错误。

1.国际工程投标报价的组成

人工费 材料费 施工机具使用费 工作人员费 国际工程投标 办公费 总报价组成 差旅交通费 待摊费 现场管理费 文体宣教费 固定资产使用费 国外生活设施使用费 工具用具使用费

暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或 供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金。每个承包 商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额， 这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用

【2023】国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是 A.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费 B.作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中 C.作为待摊费用单列并计人投标总报价 D.作为开办费单列并计人投标总报价

【2023】国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是（ 1.按照其费用性质分别计人相应分项工程的人工费、材料费或机具费 3.作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中 .作为待摊费用单列并计人投标总报价 0.作为开办费单列并计人投标总报价

学天教育·学天通关系列·一本通

【1808】国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应 包括材料设备市场价、运输费和（ 。 A.港口费 B.样品费 C.银行手续 D.采购保管损耗费 【1673】关于国际工程招标中暂定金额的说法，正确的有（ A.承包商在投标报价时应将暂定金额在总报价之外单列 B.暂定金额的数量一般由业主在招标文件中明确 C.承包商在施工中无权做主使用暂定金额 D.暂定金额应按照业主工程师的指令与决定，全部或部分使用 E.暂定金额只能用于应对意外情况引起的损失

2023.B【学天解析】本题考查的是国际工程投标报价的组成。施工现场办公费属于现 场管理费的内容，对于现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中 没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。 1808.D【学天解析】本题考查的是国际工程投标报价时，材料设备预算价格的组 成。在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下 式计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗。因此本题正确选项为D。 1673.BCD【学天解析】考查暂定金额相关的知识

据招标项目的不同特点采用不同报价

（1）施工条件差的工程； （2）专业要求高的技术密集型工程GB／T 40096.1-2021标准下载，而本公司在这方面有专长，声望也较高； （3）总价低的小型工程以及自已不愿做、又不方便不投标的工程； 报价可高 （4）特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等； 些的工程 （5）工期要求急的工程； （6）竞争对手少的工程； （7）支付条件不理想的工程 （1）施工条件好的工程； （2）工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程； （3）本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束， 报价可低 机械设备等无工地转移时； （4）本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条 些的工程 件短期内突击完成的工程； （5）竞争对手多，竞争激烈的工程； （6）非急需工程； （7）支付条件好的工程

IZ103000 建设工程估价

2.不平衡报价法 （1）能够早日结账收款的项目（如开办费、土石方工程、基础工程等）可以报得高 些，以利资金周转，后期工程项目（如机电设备安装工程、装饰工程等）可适当降低。 （2）经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终 结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。 但是上述（1）（2）两点要统筹考虑，针对工程量有错误的早期工程，如果不可能 完成工程量表中的数量，则不能盲目抬高报价，要具体分析后再确定。 （3）设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容 说明不清的，则可降低一些单价。 3.暂定工程量的报价 （1）业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标人都必须 在总报价中加入这笔固定金额。由于暂定总价款是固定的，对各投标人的总报价水平竞 争力没有任何影响，因此，投标时应当对暂定工程量的单价适当提高 （2）业主列出了暂定工程量的项目和数量，要求投标人既列出单价，也应按暂定 项目的数量计算总价，投标人必须慎重考虑。一般来说，这类工程量可以采用正常价 格。如果承包商估计今后实际工程量肯定会增大，则可适当提高单价，使将来可增加额 外收益。（类似于我国的计日工方式） （3）只有暂定工程的一笔固定总金额，将来这笔金额做什么用，由业主确定。对 投标竞争没有实际意义，按招标文件要求将规定的暂定款列入总报价即可。

【1963】在国际工程报价中，投标人为了既不提高总报价，又能在结算中获得更理 想的经济效益，运用不平衡报价法时，可以适当偏高报价的有（ 。 A.能早日结账收款的工程项目 B.预计不可能完全实施的早期工程项目 C.经核算预计今后工程量会增加较多的项目 D.预计工程量可能减少的后期工程项目 E.因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目 【1822】国际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况 采用低价策略的情形是（）。 A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程

1963.ACE【学天解析】针对工程量有错误的早期工程，如果不可能完成工程量表中 的数量，不能盲目抬高报价，要具体分析后再确定B选项错误：预计工程量可能减少

的后期工程项目应降低单价，工程结算时损失不大，D选项错误。 1822.B【学天解析】本题考查的是国际工程投标报价中可以采用低价策略的项目组 成。ACD三项都是属于报价可高一些的工程，只有B选项可以报价低一些。

考点四国际工程投标报价的影响因素

（一）主要影响因素 影响国际工程投标报价决策的因素主要有成本估算的准确性、期望利润、市场条 件、竞争程度、公司的实力与规模。此外，在投标报价决策时JB／T 2436.1-2020标准下载，还应考虑风险偏好的 影响

（二）国际工程投标报价的策略