标准规范下载简介

“先抽后采”瓦斯治理示范工程监理招标文件

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生 的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。 8.4奖励 监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中 为定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同 期支付。

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密 料，保密事项在专用条件中约定

双方不得泄露对方申明的保密资料JC／T 2435-2018 单组分聚脲防水涂料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密 资料，保密事项在专用条件中约定 8.7通知 本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。 8.8著作权 监理人对其编制的文件拥有著作权。 监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外， 口果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服 务的资料，应当征得委托人的同意

监理人对其编制的文件拥有著作权。 监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外， 口果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服 务的资料，应当征得委托人的同意，

1.2解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：

2.1监理的范围和内容

2.1监理的范围和内容 2.1.1监理范围包括：对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作 全面维护委托人委托的项目合法权益。监理范围为施工阶段监理和缺陷责任期阶段监理工 乍。 本工程范围内施工图设计所涉及的全部工作内容，包括施工图纸内的全部专业（包括但 不限于内外装饰装修、水电安装、厨房、会议、消防、安防、综合布线、通风与空调、数据 监控机房工程、甲供设备与材料、公建配套设施等）的施工阶段监理、验收交付及质量缺 自责任期阶段监理；审核施工承包人报送的施工进度及工程进度款，并报委托人审核；积极 配合有关部门开展项目监督检查、验收工作。 2.1.2监理工作内容还包括： （1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规 定和监理工作需要，编制监理实施细则，并报委托人：：

(17) 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令： (18) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新设备的论证材料及相关验收标准 (19) 验收隐蔽工程、分部分项工程； 20) 审查施工承包人经委托人及设计文件原设计单位签认的工程变更申请，对施工承包 人提交的工程签证单进行审核，复核签证单的工程量是否属实，并对其真实性负责。由 总监理工程师组织委托人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程 变更单； 21) 审查施工承包人提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织对单位工程竣工 预验收，综合隐蔽工程、各分部分项工程验收资料，编制单位工程质量评估报告报送委 托人； （22) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见并提交各专业完工报告； 23) 审查施工承包人提交的竣工结算款申请，由总监理工程师签认后附上相应的支持性 竣工结算资料报委托人审批，竣工结算发生争议按施工合同约定处理； (24) 编制、整理工程监理归档文件并报委托人，协助委托人向贵阳市城市建设档案馆移 交工程监理文件资料， (25) 监理人员工作日期间 非人员值班

2.2监理与相关服务依据

2.3项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：一（1）严重过失行为的：（2）有违法行为不能履行职责的： （3）涉嫌犯罪的：（4）不能胜任岗位职责的：（5）严重违反职业道德的：（6）专用条件 约定的其他情形。

2.4.1对监理人的授权范围：如有涉及财产及人身安全的特殊紧急情况时监理人可做现

场处置并于24小时内书面报委托人

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人 即可向承包人发布变更通知。 2.4.2监理人调换其人员的限制条件：所有监理人员均须按投标文性上人员配备驻场， 若擅自更换，监理单位需承担违约责任，详见违约条款4.1.2.10。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人 即可向承包人发布变更通知。 2.4.2监理人调换其人员的限制条件：所有监理人员均须按投标文件上人员配备驻场， 若擅自更换，监理单位需承担违约责任，详见违约条款4.1.2.10。 2.5提交报告 监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理周报、月报及约定的专项报告）、时间 和份数：第一次工地会议召开前7日提交监理规划两份；每周五提交监理周报1份，每月 0日前提交上月监理月报1份；阶段工程完成后15日内提交专项报告1份；各专项工程 （如装饰工程、机电配套工程、标识等甲供材料及安装工程）完工后提交完工报告；每月 0日前提交工程进度分析报告1份。

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理周报、月报及约定的专项报告）、时间 和份数：第一次工地会议召开前7日提交监理规划两份；每周五提交监理周报1份，每月 0日前提交上月监理月报1份；阶段工程完成后15日内提交专项报告1份；各专项工程 （如装饰工程、机电配套工程、标识等甲供材料及安装工程）完工后提交完工报告；每月 30日前提交工程进度分析报告1份。

委托人应在委托人与承包人签订的合同申明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机 构的权限。如有变更，应及时通知承包人

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中， 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件；委托人应负责协调工程建设中 所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合 同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应 提前7天通知监理人。 3.5委托人意见或要求 在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知 监理人，由监理人向承包人发出相应指令。 3.6答复

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合 同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应 提前7天通知监理人。

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知 监理人，由监理人向承包人发出相应指令。 3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜， 洽予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。 3.7支付 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 赔偿金三直接经济损失文止常工作酬金一工程概算投资额（或建筑安装工程费） 4.1.2监理人的违约责任范围（包括但不限于）： 4.1.2.1阶段工期没有按期完成的（此期限是指建设单位与施工单位所签署承包合同及 补充协议中所约定的工期，若有调整则以调整后的工期为准），监理人没有及时提醒及采取 有效的措施，监理人应向建设单位承担违约金。违约金以监理费总额为基数比例如下：样板 层未按期完成1%，关键时间节点未按期完成1%，工程竣工未按期备案2%。 4.1.2.2工程实施过程中发生重伤及以上的重大安全事故或消防安全事故，监理单位承 担违约金为总监理费的5%。 4.1.2.3工程实施中发生重大质量事故，造成重大经济损失的监理单位承担违约金按照 4.1.1约定确定，造成工期影响的监理单位承担违约金为总监理费的2%。 4.1.2.4监理人审核施工方案严重失误的违约金2000元/次，造成重大经济损失的，监 理单位承担违约金按照4.1.1约定确定。 4.1.2.5施工单位未按图纸、设计变更、工程洽商及规程规范施工，监理没有及时发现 制止，由建设单位人员提出的，承担违约金1000元/次，造成经济损失的，监理单位承担违 约金按照4.1.1约定确定， 4.1.2.6进场材料没有及时进行监理审批及检验的，承担违约金500元/次，在材料通 过监理审批及检验后，现场仍发现该材料不符合图纸、合同、品牌等相关要求的，承担违约 金1000元/次，已经使用，造成经济损失，监理单位承担违约金按照4.1.1约定确定 4.1.2.7对经过监理验收合格的工序或部位，如发现不符合相关规范要求或达不到相关 质量标准的，承担违约金2000元/次，造成经济损失，监理单位承担违约金按照4.1.1确定 4.1.2.8对不合理洽商进行签署的，承担违约金5000元/次，造成经济损失，监理单位 承担违约金按照4.1.1约定确定， 4.1.2.9工程结算的审核如未扣减未实施工程内容及减项变更洽商，每发现一次监理单 位承担违约金1000元。 4.1.2.10所有监理人员均须按投标文件上人员配备驻场，监理单位更换总监，监理单

正常工作酬金的支付：

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

本合同生效条件：合同双方签证盖章完成

6.2变更 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例 从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式 （1）提请／仲裁委员会进行仲裁。 （2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式： （1）提请／仲裁委员会进行仲裁。 （2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。 8.3咨询费用 委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。 8.3保密 委托人申明的保密事项和期限： 监理人申明的保密事项和期限：在合同结束前，与本工程有关的建设资料。 第三方申明的保密事项和期限： 8.8著作权 监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关月 资料的限制条件：

（1）委托人仅向监理人提供办公用房，其他通讯设施、办公设备、监理人员工地住房等均不 提供，以上设施可能涉及的用费，应是监理人已经综合考虑到监理费用史 2）委托人有权根据项目现场情况进行方案调整，监理人应接受这种调整可能造成的前期投 入费用（除已实施部分的工程费用）过多的可能，对该部分费用不提出支付要求。 （3）监理人应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项且造价且标进行风险分析，并制定 切实可行的防范措施。 4）监理服务过程中的技术、经济文件包括进度款的支付、现场签证、设计变更等确认必须 由总监理工程师签字确认后上报委托人

（1）委托人仅向监理人提供办公用房，其他通讯设施、办公设备、监理人员工地住房等均不 提供，以上设施可能涉及的用费，应是监理人已经综合考虑到监理费用史 2）委托人有权根据项目现场情况进行方案调整，监理人应接受这种调整可能造成的前期投 入费用（除已实施部分的工程费用）过多的可能，对该部分费用不提出支付要求。 （3）监理人应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项且造价且标进行风险分析，并制定 切实可行的防范措施。 4）监理服务过程中的技术、经济文件包括进度款的支付、现场签证、设计变更等确认必须 由总监理工程师签字确认后上报委托人。

（5）监理人必须接受有关部门的审计与监督。

(6）监理人须对施工单位的施工补充合同金额进行审核，并出具审核说明。

附录 A相关服务的范围和内

#人派遣的人员和提供的房屋、

第五章技术资料和设计文作

投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或印章） 年月日

（项目名称）监理招标

在充分研究（项目名称）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方本项目监理 报价下浮率为%，按招标文件规定的监理服务期限，实施和完成各项监理任务，监理服务 质量符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。 如我方中标，我方愿意承担该工程招标文件规定招标范围内的各项监理任务，履行招标 文件中对中标单位的要求及应承担的责任和义务。 我方承诺派出（姓名）（监理工程师注册证书号：）作为本工程的总监理工程师。 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投 标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 递交的投标保证金金额一份，为人民币（大写）：元。 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双 方之间具有约束力的合同文件，

投标人： （盖单位章） 法定代表人 或其委托代理人： （签字或盖章）

投标人名称： 单位性质： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：身份证号： 职务：系（投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

投标人：（盖单位章） 年月

二)法定代表人身份证明

二)法定代表人身份证明

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人 根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）监理投标 件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件

投标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字） 身份证号码： 委托代理人： ：（签字） 身份证号码： 年月日

（三）投标保证金证明

我公司慎重作出以下承诺： 一、针对第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定情形的承诺 第1.4.3项情形： （1）（为或不为）本招标项目提供招标代理服务； （2）（为或不为）本招标项目施工承包人（供应商）； （3）（为或不为）本招标项目的代建人； （4）（为或不为）本招标项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构 同为一个法定代表人； （5）（与或不与）本项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构相互 控股或参股； （6）（与或不与）本项目的施工承包人（供应商）或代建人或监理招标代理机构相互 任职或工作； （7）（被或未被）责令停业； （8）（被或未被）暂停或取消投标资格； （9）财产（被或未被）接管或冻结； （10）最近三年内 （有或没有）骗取中标或严重违约问题。 第1.4.4项情形： （1）单位负责人与其他投标人的负责人（为或不为）同一人； （2）与其他投标人（存在或不存在）控股关系； （3）与其他投标人（存在或不存在）管理关系。 二、我公司承诺： 总监理工程师和派出的项目监理机构人员在本工程的监理期间能及时到位，未经招标人 同意，将不会更换拟派任的总监理工程师、专业监理工程师和其他监理人员。 如上述承诺不实，将承担由此产生的全部法律责任，

（士）联合体协议书（如有

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加（项目名称）监理投标。现就 联合体投标事宜订立如下协议； 1、 （某成员单位名称）为联合体的牵头人。 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本监理投标文件编制和合同谈判活动，代 表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施 阶段的主办、组织和协调工作。 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。 5、本协议书自签署之日起生效JGJ／T461-2019 公共建筑室内空气质量控制设计标准及条文说明，合同履行完毕后自动失效。 6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各热一份。

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加（项目名称）监理投标。现就 联合体投标事宜订立如下协议； 1、 (某成员单位名称）为联合体的牵头人。 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本监理投标文件编制和合同谈判活动，代 表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施 阶段的主办、组织和协调工作。 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份，

牵头人名称： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 成员一名称： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 成员二名称： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) ....

（一）监理服务费报价

（二）项目监理机构人员一览表

JTG 5142-2019 公路沥青路面养护技术规范（2019-09-01开始实施）项目监理机构人员简历表

2.监理员：提供监理业务培训证件、职称证复印件或扫描件。 3、安全监理人员：提供监理业务培训证件、职称证、复印件或扫描件。