水利招标文件范本.doc下载简介：
内容预览截取文档部分内容，供参考
水利招标文件范本.doc“承包人应在工*建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工*建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”
监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。
*力多级远程监控系统解决施工方案27.3 监理人使用施工控制网
本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”
删去本条款(2)，并代之以下文：
（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工*和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。
删去本条款(3)，并代之以下文：
（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工*和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。
31.2完成工程量的计量
(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……” 改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”
32 本工程不支付工程预付款。32.2 预付工程款
按月结算，按核定完成工程量的85%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的85%时，暂停付款，预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。
若中标人对其施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。
33.1月进度付款申请单
删除本条款（2）（3）（4）（6）。
（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留15％，在工程结算经审计后15天内付工程度款至95％，留5％作为保修金，待保修期满及项目经审计核定后，28天内付清。
37 物价波动引起的价格调整
38 法规更改引起的价格调整
39.1变更的范围和内容
本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。
(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”
（3）实行投标风险包干的工程，除*质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。
（4）发生工程量增减，按下列办法计算相关费用：
①增减工程量的单价确定
a、在工程量清单内的项目，按中标人工程量清单的报价单价计算。
b、不在工程量清单内的项目，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用定额、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/工程预算价×100%。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
a、中标人材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。
b、中标人材料价格明细表中没有的材料，按照相关行*主管部门及市招投标中心指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。
c、上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”
41.2 对承包人违约发出警告
“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”
41.3 责令承包人停工整改
“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”
41.4承包人违约解除合同
“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”
41.9违约责任（增加本款）
(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。
(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。
(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。
发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。
发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在*有管辖权的人民法院诉讼。
48 工程保险和风险损失的补偿。
48.1 工程和施工设备的保险
条款（1）更改为：发包人负责办理工程险。
49 人员的工伤事故
49.2人员的工伤事故的赔偿
“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”
50 人身和财产的损失
50.4 第三者责任险（包括发包人的财产）。
本条款更改为：发包人负责办理第三者责任险。
“……其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”
本合同工程的保修期为一年。
按《水利水*工程施工合同技术条款》(GF－2000－0208.第二版.2000年版)及施工图纸要求的规范、标准、规程、图集等执行。
合同名称：
合同*号：
（发包人名称） (以下称发包人)拟修建 工程，接受了 （承包人） (以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于 年 月 日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)
元。
1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2、本合同包括下列文件：
(1) 协议书(包括补充协议)；
(2) 中标通知书；
(3) 投标报价书；
(4) 专用合同条款：
(5) 通用合同条款；
(6) 技术条款；
(7) 图纸；
(8) 已标价的工程量清单；
(9) 经双方确认进入合同的其它文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，
6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人： （名称） 承包人： （名称）
(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人 法定代表人
(或委托代理人) (签名) (或委托代理人) (签名)
* *： * *：
* *： * *：
传 真： 传 真：
****： ****：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
第三部分 投标文件的组成(格式)
一、 投标函投标文件：
项目*号：
项目名称：
投 标 人： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： (签字并盖章)
*制时间：
青山矿总回风井口风硐改造及风机布置施工方案投 标 人： （盖章）
3 法定代表人身份证明书
4 投标文件签署授权委托书
致： {招标人名称}
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期} 日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标新厂房无尘净化生产车间施工组织设计，我方将按照规定提交合同价款 %作为履约保证金和相应的低价风险金汇入招标人的基建专户。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。