重点县小型农田水利监理招标文件.doc下载简介：

内容预览截取文档部分内容，供参考

重点县小型农田水利监理招标文件.doc

需旁站监理的关键工序是：

建筑物*基与基础、混凝土浇筑、材料、设备进场验收、设备安装调试。

第五十五条委托人委托监理人主持的分部工程验收：符合SL288—2003水利工程建设项目施工监理规范》。

第五十六条在本合同终止后100天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

一般砖砌体砌筑分项工程质量管理技术、安全交底记录模板.doc第五十七条监理正常服务酬金支付方法：

监理报酬的组成及计算方法和计算公式为：C=QB％。可参考“《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”发改价格(2007)670号文件规定(工程监理投标报价属竞争性市场价，由投标者自主决定投标人在投标报价时应充分考虑工期延误等因素，一旦中标后业主将不再追加监理费用)，式中：

Q：为本标段监理人承担监理工作范围内估算建安费的金额

B：为监理取费费率

一、支付时间为：同施工进度。

二、支付方式为：每月按照工程完成投资的比例支付监理费用。

第五十八条监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为： 。

二、支付方式为： 。

三、支付时间为： 。

第五十九条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金: 双万协商确定 。

第六十条 因委托人延期支付监埋服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法: 双万协商确定 。

第六十一条监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金: 双方协商确定 。

第六十二条 争议调解、仲裁机构:

二、仲裁机构为: 当*仲裁机构

第六十三条 委托人对监埋人提出并落实的合理化建议的奖励办法为

本合同监理服务内容：(具体内容由双方协商确定)

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件：检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件：依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划：核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

1l、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况：做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与*息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

工程监理

（合同编号： ）

投标人： （全称并盖章）

编制日期： 年 月 日

致: (招标人全称) :

我方已仔细研究了 （招标工程名称） 监理招标文件（含补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写） （RMB： ）元的投标总报价（详见“监理投标报价书”），按上述招标文件规定的条件和要求，承担本工程的建设监理工作，并严格履行合同约定的责任和义务。

投标人：

(或授权代表人):

* *:

邮 编:

****:

* *:

传 真:

年 月 日

致： (招标人或招标代理人全称) ：

兹委托 (被授权人姓名、职务) (居民身份证编号： )为我单位授权代表人，就 (招标工程名称) (合同编号： )签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

授权委托单位： (全称) (盖章)

法定代表人： 签名

授权代表人： 签名

年 月 日

说明：l、授权委托书后应附有被授权人身份证复印件，投标过程中提供原件核查；

2、如投标人代表为法定代表人，应提供法法定代表人身份证复印件，投标过程中提供原件核查：

3、如联合体投标，授权委托单位为联合体责任方。

4.3.1投标人基本情况表

投标人 （全称）

（公章）

法定代表人或授权代表人： 签名

年 月 日

说明:本表后应附有单位简介,营业执照副本,监理单位资质等级证书副本复印件,并加盖公章。

4.3.2.1业绩证明材料

已完成的水利水*工程监理情况

1、上表应填写投标人近5年内已完成的水利水*工程监理情况; 2、总监理工程师一栏应填写担任该项目的总监理工程师姓名；

3、监理人员投入一栏应填写专业配置及相应人数;

4、本表应附有相应工程项目监理合同书(复印件)；

5、本表应加盖投标人公章,填写空间不足可根据需要另行文字说明,说明也应盖章;

6、本表应加盖投标人公章,填写空间不足可根据需要另行文字说明,说明也应盖章。

4.3.2.2投标人获奖情况

说明：1、本表应附有获奖证书(复印件)，否则该项无效；获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、*市级。

2、本表应加盖投标人公章：

4.3.2.3财务状况

投标人应说明近三年本单位财务状况,提供近三个年度财务报表中的资产负债表和损益表(复印件),并附审计报告或其它证明材料.财务会计报表复印件须加盖投标人公章.

若投标人为联合体,联合体各成员单位应分别提供各自财务状况证明材料.

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

4.3.2.4拟任本工程主要监理人员情况表

DB52／T 1410-2019 大坝安全监测系统综合评价技术导则 拟任本工程主要监理人员情况表

说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监监理工程师、监理工程师；

2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格(注册、岗位)证书、业绩证明材料等复印件。

3、本表应加盖投标人公章。

监理大纲应包括(但不限于)下列内容：

二、监理范围和服务内容大学阶梯式报告厅高大模板专项施工方案，监理依据；

三、监理机构设置(框图)、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；