0294.峡镇多隆村幼儿园、塔尔镇王庄村幼儿园施工项目监理服务.doc

0294.峡镇多隆村幼儿园、塔尔镇王庄村幼儿园施工项目监理服务.doc
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:doc
资源大小:0.6 M
标准类别:其他标准
资源ID:394139
下载资源

标准规范下载简介

0294.峡镇多隆村幼儿园、塔尔镇王庄村幼儿园施工项目监理服务.doc

3.3.5 监理人获得发包人指示的来源: 。

3.4.2 由于发包人未在约定时间内对监理人书面提出的事项作出决定,导致监理服务期限延长,双方责任如下:

发包人承担部分: ;

高层建筑水电安装工程施工组织设计_secret监理人承担部分: 。

4.3.2 发包人允许监理人将非主体、非关键性监理进行转委托的范围: 。

4.3.3转委托的第三人的监理费支付方式: 。

4.4.4总监理工程师只能本人履行职责: 。

可以授权他人履行的职责: 。

4.6 监理人员的管理

4.6.2 监理人主要管理人员包括: ;

监理人作业人员包括: 。

5.1 提供工程监理资料

5.1.1发包人向监理人提供监理资料的内容: ;

发包人向监理人提供监理资料的份数: ;

5.2 逾期提供的责任

5.2.1由于发包人提供工程监理资料逾期时,双方责任如下:

发包人承担部分: ;

监理人承担部分: 。

6.1.3监理人完成监理工作所应遵守的其他规定: ;

本工程的监理依据如下:

(2)与工程有关的规范、标准、规程: ;

(3)其他文件: ;

(7)其他监理依据: 。

6.4.3监理文件的具体类别: 。

监理文件的编制要求: 。

监理文件的编制内容: 。

监理文件的提交时间: 。

监理文件的提交份数: 。

7. 开始监理和完成监理

7.1.1开始监理应具备的条件: ;

7.1.2由于发包人原因未在90天之内发出开始监理通知,而导致的费用增加和(或)周期延误,双方责任如下:

发包人承担部分: ;

监理人承担部分: 。

7.2 发包人引起的周期延误

延长监理服务期限的方法: 。

增加监理报价的方法: 。

7.3监理人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法和最高限额: 。

7.5.3监理文件的其他形式: 。

7.6.3 监理人提前完成监理而带来经济效益的,发包人奖励监理人: 。

9.1发包人接收监理文件

9.1.3 工程监理文件的份数: ;

工程监理文件的内容: ;

工程监理文件的纸幅: ;

工程监理文件的装订格式: ;

工程监理文件的电子文件要求: 。

9.2发包人审查监理文件

9.2.1 发包人接收工程监理文件之后,审查要求如下:

审查具体范围: 。

审查明细内容: 。

审查费用分担: 。

9.2.2发包人审查工程监理文件的期限: 。

11.1.2发包人为监理人提供的现场办公和便利条件: ;

12.1.1 由于发生变更情形,服务期限和监理报价变更如下:

(1)监理范围变化: ;

(2)监理周期延误: ;

(3)重复进行监理: ;

(4)暂停监理及恢复监理: ;

(5)工程投资金额变化: 。

12.2.2由于监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的,发包人给予的奖励: 。

12.3.2变更部分增减的监理报价,其计算方法为: 。

13.1 物价波动引起的调整

由于物价波动而调整合同价格的约定: ;

13.1.1(1)监理报价的计算依据和计算方法为: 。

(2)合同价格包括的工作内容: 。

(3)合同价格的调整方式: 。

(4)合同价格的风险范围划分: 。

13.1.3 合同价格包括的费用明细: 。

13.2.1首付款的额度、支付方式: 。

13.3.1中期支付申请要求: 。

13.3.2 支付逾期付款违约金的约定: 。

13.3.3 进度付款涉及政府投资资金的规定: 。

13.4.1费用结算要求: 。

13.4.2 支付逾期付款违约金的约定: 。

14.缺陷修复监理和保修监理

14.2.2 保修监理委托及其费用约定: 。

16.1 不可抗力的确认

16.1.1不可抗力的其他情形: 。

18.1 争议的解决方式

□向仲裁委员会申请仲裁,并执行其仲裁规则;

□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(监理人名称,以下简称“监理人”)对该项目监理投标。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(2)投标函及投标函附录;

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)(¥)。

4. 监理人项目经理:,身份证号码:,执业资格编号:。

5. 监理工作质量符合的标准和要求:。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 本协议书一式份,合同双方各执   份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:(盖单位章) 监理人:(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:(签字)法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:(签字)

年 月 日 年 月 日

东峡镇原多隆小学院内、塔尔镇原王庄小学院内。

1.2建设规模及内容:

详见工程量清单和图纸部分;

2.1建设工程监理工作质量和水平,关键在于现场监理机构组成人员的素质和综合能力。招标人要求投标人优选一位可信赖的项目总监和一个高效精干、配置合理的监理班子实施工程监理。

2.2监理人必须按照本项目《建设工程委托监理合同》规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2.3监理人员应模范遵守职业道德,做到行为规范。凡发现违规工作者,招标人有权建议撤换。

2.4监理人应按照总监理工程师负责制,主动控制和被动控制相结合,程序化控制、关键点控制等指导思想开展监理工作。

2.5项目监理机构应正确处理好与建设单位、承包单位、设计单位及工程质量监督机构的工作关系。

2.工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《青海省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标管理办法》等有关招投标法规、规章、规定,通过招标来择优选定工程监理单位。

★发包人的其他要求:监理服务期在满足施工工期的基础上,监理服务须至竣工验收备案及结算完成,监理资料全部移交建设单位。

第六章 投标文件格式

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年 月 日

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

DB1501/T 0024-2022 传统建筑雷电防护装置检测技术规范.pdf一、投标函及投标函附录

1.我方已仔细研究了项目监理招标文件的全部内容,投标报价为: 元(大写: 元整),监理服务期限 年 月 日至 年 月 日,共 日历天,按合同约定完成监理工作。

2.我方的投标文件包括下列内容:

(1)投标函及投标函附录;

(2)法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书;

(3)联合体协议书(如有);

(4)投标保证金(如有);

我方在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认清泉路中段市政道路工程施工组织设计,构成投标文件的组成部分。

©版权声明
相关文章