福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2017年版修订版，2022年3月厦门修订）.pdf下载简介：

内容预览截取文档部分内容，供参考

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2017年版修订版，2022年3月厦门修订）.pdf

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版》

承包人承揽工程项目一览表

某电厂电气专业施工组织设计福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

发包人供应材料设备一览表

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

发包人（全称） 承包人（全称）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任， 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的 卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安 装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限： 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年； 3.装修工程为 年； 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年； 5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期； 6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年； 7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过峻工验收之日起计算 单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人 保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。 3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或 者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4.质量保修完成后，由发包人组织验收， 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项，

工程质量保修书由发包人、承包人在工程峻工验收前共同签著，作为施工合同附 件，其有效期限至保修期满。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

主要建设工程文件目录

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

武包人用于本工程施工的机械设备表

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）通用本附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员158

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）通用本附件7:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员159

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于年一月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建 设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同， 向你方提供连带责任担保。 1.担保金额人民币（大写） 元（￥ 2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日 后90日止。 3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我 方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。 4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设 工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合 同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背 合同约定的实质性内容。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

（发包人名称）（以下称 （工程名称

“发包人”）于年月日签订了 （工程名称 《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履 行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 1．我方的保证范围是主合同约定的工程款。 2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合 同价款。 3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元 （大写： 。 二、保证的方式及保证期间 1．我方保证的方式为：连带责任保证。 2．我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日 后日内。 3．你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照 变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款 的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 1．你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主 合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账 号。 2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情 形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量 检测机构出具的质量说明材料。 3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。 五、保证责任的解除 1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

届满次日起，我方保证责任解除。 2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期 间届满次日起，我方保证责任解除。 3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我 方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除， 4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函 下的保证责任亦解除。 5．我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日 内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务 的，我方亦免除其相应的保证责任。 3．你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的， 需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10 条（变更）约定的变更不受本款限制。 4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工 程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁《建设工程施工合同》 未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签学并加盖公章之日起生效

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得建 背合同约定的实质性内容。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包 人名称，以下简称“承包人”）于 月 一日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求， 愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为（币种）人民币（金额大 写 （下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期为以下第一种： 1.本保函有效期至年一月一日止。 2. 四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义 务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条 件支付。 五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我 方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本 保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本 保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主 张。 八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建 设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工 合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义 务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条 件支付。 五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我 方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本 保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本 保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主 张。 八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建 设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工 合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭， 发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届 满或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。 十二、其他条款：

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容 得违背合同约定的实质性内容

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

第5章 工程量清单及计价

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

第 1 节 工程量清单

第 1 节 工程量清单

工程量清单”内容见《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

招标控制价”内容见《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

“投标报价”要求见《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

第4节工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表”格式应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规 定。

量清单与计价表”格式应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

第 1 节招标图纸且录

“招标图纸目录”内容见《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

“招标图纸”内容见招标文件《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

第 7 章 技术标准和要求

标准和要求”内容见《专用本》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章 处是指加盖相应人员的电子姓名章。 2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投 标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方， 应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。 3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章 处是指加盖相应人员的电子姓名章。 2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投 标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方 应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。 3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

1.《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定 的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分， 2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资 格文件》第一、二、三、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第四项内容泄 及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投 的，则无需提交第二项的内容。 3.招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第 十项的内容。

1.《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定 的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。 2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资 格文件》第一、二、三、九项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第四项内容泄 及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投 的，则无需提交第二项的内容。 3.招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第 土项的内容。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

（用于资格文件封面）

投标文件内容： 资格文件 投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： (盖章） 日期： 年 月 日

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

一、投标人基本情况表 二、联合体协议书（如有时） 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书（如有时） 五、拟分包企业情况（如有时） 六、拟派出项目负责人简要情况表 七、拟派出项目技术负责人简要情况表 八、项目部施工管理人员到位承诺书 九、投标人基本账户信息 十、“类似工程业绩”情况表（如有时） 十一、投标保证金有关单据扫描件 土二、其他资料

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

（联合体名称） 联合体，共同参加 （项目名称及标段）施工投标。现就联 合体投标事宜订立如下协议： 1. （牵头人单位名称）为 （联合体名称）牵头 人。 2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判 活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事 务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承 担连带责任。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 6.本协议书一式份，联合体各方和招标人各执一份。 7、符合《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》 厦建筑[2021]138号）规定的母子公司或关联企业联合投标：是或否，本次投标的 “福建省建筑施工企业信用综合评价分值”、“厦门市建设局建设市场信用监管系统 用评价结果”与“类似工程业绩”（简称“业绩”，包含企业业绩与人员业绩）以 （单位名称）（统一社会信用代码）为准。 注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 联合体成员一名称： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 联合体成员二名称： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

联合体成员三名称： 法定代表人或其委托代理人：

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

三、法定代表人资格证明书

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现 委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、 说明、补正、递交、撤回、撤销 （项目名称及标段）施工投标 文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后 果由我方承担。 代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章） 法定代表人： （盖章） 委托代理人： （盖章或签字） 年月日

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的 章。

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。 2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。 3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。 2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。 3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

六、拟派出项目负责人简要情况表

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

注：1、项且技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

八、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）： 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表 人，现承诺： 我单位在 （项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承 诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的 要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的， 愿意无条件地接受招标人作出的以下处理： 1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目部施工管理人员不能全部通 过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任 2、工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责 人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 万元违约金；其他人员每人每 次向招标人交纳 万元违约金。

（招标人名称）： 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表 人，现承诺： 我单位在 （项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承 若派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的 要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的， 愿意无条件地接受招标人作出的以下处理： 1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目部施工管理人员不能全部通 过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任 2、工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责 人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 万元违约金；其他人员每人每 次向招标人交纳 万元违约金。

投标人： （盖单位公章） 法定代表人或委托代理人： （盖章）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

九、投标人基本账户信息

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户 银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。 2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》） 和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位 公章，否则资料无效。

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》 和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单 公章，否则资料无效。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定 的内容和格式进行编制。 2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资 料等内容。

1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规 的内容和格式进行编制。 2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他 料等内容，

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

（用于商务文件封面》

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单（如有时） 四、其他资料

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

（招标人名称）： 1.我方已仔细研究了 （项目名称） 标段施 工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（? 元）的投标总报价，工期 日历天（其中各关键节点的工期要求 为 ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷， 工程质量达到 标准。 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（? 元）。 4.如中标，我方承诺： (1）将派出 （项目负责人姓名及其建造师执业证 注册编号）为本项目的项目负责人。 （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 （6）按月足额支付工人工资。 （7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我 方无条件接受延伸审计并主动配合。 5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则， 我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理 决定。 6.我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的 真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或 行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须 知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

DB15 509.5-2012 公共场所消防安全管理——学校.pdf法定代表人或其委托代理人：

在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用 本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章油库工艺管线改造施工方案， 否则资料无效，

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2 章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格 式进行编制。 2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身 份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息