标准规范下载简介

中华人民共和国民法典（2020pdf版全文）.pdf

第七百六十六条当事人约定有追索权保理的，保理人可以向应收账款债权 人主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权，也可以向应收账款债务人主 张应收账款债权。保理人向应收账款债务人主张应收账款债权，在扣除保理融资 款本息和相关费用后有剩余的，剩余部分应当返还给应收账款债权人。 第七百六十七条当事人约定无追索权保理的，保理人应当向应收账款债务 人主张应收账款债权，保理人取得超过保理融资款本息和相关费用的部分，无需 向应收账款债权人返还。 第七百六十八条应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使 多个保理人主张权利的，已经登记的先于未登记的取得应收账款；均已经登记的， 按照登记时间的先后顺序取得应收账款；均未登记的，由最先到达应收账款债务 人的转让通知中载明的保理人取得应收账款；既未登记也未通知的，按照保理融 资款或者服务报酬的比例取得应收账款。 第七百六十九条本章没有规定的，适用本编第六章债权转让的有关规定。 第十七章承揽合同 第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成 果，定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬， 承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。 第七百七十二条承揽人应当以自已的设备、技术和劳力，完成主要工作， 但是当事人另有约定的除外。 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作 成果向定作人负责：未经定作人同意的，定作人也可以解除合同

第七百七十三条承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人 将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作 人负责。 第七百七十四条承揽人提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受定作 人检验 第七百七十五条定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定 作人提供的材料应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换 补齐或者采取其他补救措施。 承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。 第七百七十六条承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应 当及时通知定作人。因定作人急于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失 第七百七十七条定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应 当赔偿损失。 第七百七十八条承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作 人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限 内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同， 第七百七十九条承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。定 作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。 第七百八十条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必 要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第七百八十一条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合 理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 第七百八十二条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限 没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人 应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承 包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 第七百九十二条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家 批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可 以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理： （一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费 用； （二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工 程价款的约定折价补偿。 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。 第七百九十四条勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预 算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工 工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备 共应责任、拨款和结算、峻工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条 款。 第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式 汀立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编 委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。 第七百九十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作 业进度、质量进行检查，

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包 人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损 失。 第七百九十九条建设工程工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国 家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当 按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程峻工经验收合格后MZ／T 091-2017 国家行政区划图（集）编制规范，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的， 不得交付使用。 第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文 件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减 或者免收勘察、设计费并赔偿损失， 第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有 权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建 后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身 损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。 第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、 资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损 。 第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采 取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备 调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提 共必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发 包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 管八百零六冬承包人将建设工积转包，违注分包的，爱包人可以解除合同

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履 行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的， 承包人可以解除合同。 合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相 应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的 规定处理。 第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合 理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍 卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依 法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 第八百零八条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。 第十九章运输合同 第一节一般规定 第八百零九条运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定 地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。 第八百一十条从事公共运输的承运人不得拒绝旅客、托运人通常、合理的 运输要求。 第八百一十一条承运人应当在约定期限或者合理期限内将旅客、货物安全 运输到约定地点。 第八百一十二条承运人应当按照约定的或者通常的运输路线将旅客、货物 云输到约定地点。 第八百一十三条旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承 运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人 或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履 行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的， 承包人可以解除合同。 合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相 应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的 规定处理。 第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合 理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍 卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依 法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 第八百零八条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定，

第八百一十四条客运合同自承运人向旅客出具客票时成立，但是当事人另 有约定或者另有交易习惯的除外。 第八百一十五条旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘坐， 旅客无票乘坐、超程乘坐、越级乘坐或者持不符合减价条件的优惠客票乘坐的 应当补交票款，承运人可以按照规定加收票款；旅客不支付票款的，承运人可以 拒绝运输。 实名制客运合同的旅客去失客票的，可以请求承运人挂失补办，承运人不得 再次收取票款和其他不合理费用。 第八百一十六条旅客因自己的原因不能按照客票记载的时间乘坐的，应当 在约定的期限内办理退票或者变更手续；逾期办理的，承运人可以不退票款，并 不再承担运输义务。 第八百一十七条旅客随身携带行李应当符合约定的限量和品类要求；超过 限量或者违反品类要求携带行李的，应当办理托运手续。 第八百一十八条旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、 有腐蚀性、有放射性以及可能危及运输工具上人身和财产安全的危险物品或者违 禁物品。 旅客违反前款规定的，承运人可以将危险物品或者违禁物品卸下、销毁或者 送交有关部门。旅客坚持携带或者夹带危险物品或者违禁物品的，承运人应当拒 绝运输。 第八百一十九条承运人应当严格履行安全运输义务，及时告知旅客安全运 输应当注意的事项。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应当积极协助和配 合。 第八百二十条承运人应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号运输旅 客。承运人迟延运输或者有其他不能正常运输情形的，应当及时告知和提醒旅客 采取必要的安置措施，并根据旅客的要求安排改乘其他班次或者退票；由此造成 旅客损失的，承运人应当承担赔偿责任，但是不可归责于承运人的除外

第八百二十一条承运人擅自降低服务标准的，应当根据旅客的请求退票或 者减收票款；提高服务标准的，不得加收票款。 第八百二十二条承运人在运输过程中，应当尽力救助患有急病、分娩、遇 险的旅客。 第八百二十三条承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担赔偿责任；但 是，伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失 造成的除外。 前款规定适用于按照规定免票、持优待票或者经承运人许可搭乘的无票旅 客。 第八百二十四条在运输过程中旅客随身携带物品毁损、灭失，承运人有过 错的，应当承担赔偿责任。 旅客托运的行李毁损、灭失的，适用货物运输的有关规定。 第三节货运合同 第八百二十五条托运人办理货物运输，应当向承运人准确表明收货人的姓 名、名称或者凭指示的收货人，货物的名称、性质、重量、数量，收货地点等有 关货物运输的必要情况。 因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担 赔偿责任。 第八百二十六条货物运输需要办理审批、检验等手续的，托运人应当将办 理完有关手续的文件提交承运人。 第八百二十七条托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约 定或者约定不明确的，适用本法第六百一十九条的规定。 托运人违反前款规定的，承运人可以拒绝运输

第八百二十八条托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危 险物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，做出危 险物品标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交 承运人。 托运人违反前款规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取相应措施以避免 损失的发生，因此产生的费用由托运人负担 第八百二十九条在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人 中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但是应当赔偿承 运人因此受到的损失。 第八百三十条货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货 人，收货人应当及时提货。收货人逾期提货的，应当向承运人支付保管费等费用 第八百三十一条收货人提货时应当按照约定的期限检验货物。对检验货物 的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的 应当在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数 量、毁损等未提出异议的，视为承运人已经按照运输单证的记载交付的初步证据 第八百三十二条承运人对运输过程中货物的毁损、火失承担赔偿责任。但 是，承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理 损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。 第八百三十三条货物的毁损、灭失的赔偿额，当事人有约定的，按照其约 定；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，按 照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。法律、行政法规对赔偿额的 计算方法和赔偿限额另有规定的，依照其规定 第八百三十四条两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合 司的承运人应当对全程运输承担责任；损失发生在某一运输区段的，与托运人订 立合同的承运人和该区段的承运人承担带责任

第八百三十五条货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运 人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还。法律另有规定的， 依照其规定。 第八百三十六条托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的， 承运人对相应的运输货物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。 第八百三十七条收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运 人依法可以提存货物。 第四节多式联运合同 第八百三十八条多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对 全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。 第八百三十九条多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就 多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任；但是，该约定不影响多式联运 经营人对全程运输承担的义务。 第八百四十条多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联 运单据。按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转 让单据。 第八百四十一条因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的， 即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担赔偿责任。 第八百四十二条货物的毁损、灭失发生于多式联运的某一运输区段的，多 式联运经营人的赔偿责任和责任限额，适用调整该区段运输方式的有关法律规 定；货物毁损、灭失发生的运输区段不能确定的，依照本章规定承担赔偿责任， 第二十章技术合同 第一节一般规定

第八百四十三条技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨 务订立的确立相互之间权利和义务的合同

第八白四十九条完成技术成果的个人享有在有关技术成果文件上写明自 已是技术成果完成者的权利和取得荣誉证书、奖励的权利。 第八百五十条非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效， 第二节技术开发合同 第八百五十一条技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺， 新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。 技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。 技术开发合同应当采用书面形式。 当事人之间就具有实用价值的科技成果实施转化订立的合同，参照适用技术 开发合同的有关规定。 第八百五十二条委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费 和报酬，提供技术资料，提出研究开发要求，完成协作事项，接受研究开发成果 第八百五十三条委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研 究开发计划，合理使用研究开发经费，按期完成研究开发工作，交付研究开发成 果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。 第八百五十四条委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞 延误或者失败的，应当承担违约责任。 第八百五十五条合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资，包括以技 术进行投资，分工参与研究开发工作，协作配合研究开发工作。 第八百五十六条合作开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞， 延误或者失败的，应当承担违约责任。 第八百五十七条作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术 开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同

第八百五十八条技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难， 致使研究开发失败或者部分失败的，该风险由当事人约定；没有约定或者约定不 明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，风险由当事人合理分担。 当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时， 应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施 致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。 第八百五十九条委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另 有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人 可以依法实施该专利。 研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。 第八百六十条合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的 当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件 优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。 合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定 外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放 弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。 合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专 利。 第八百六十一条委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转 让权以及收益的分配办法，由当事人约定；没有约定或者约定不明确，依据本法 第五百一十条的规定仍不能确定的，在没有相同技术方案被授予专利权前，当事 人均有使用和转让的权利。但是，委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研 究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。 第三节技术转让合同和技术许可合同 第八百六十二条技术转让合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专 利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同

技术许可合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、技术秘密的相 关权利许可他人实施、使用所订立的合同。 技术转让合同和技术许可合同中关于提供实施技术的专用设备、原材料或者 是供有关的技术咨询、技术服务的约定，属于合同的组成部分。 第八百六十三条技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘 密转让等合同。 技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。 技术转让合同和技术许可合同应当采用书面形式。 第八百六十四条技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使 用技术秘密的范围，但是不得限制技术竞争和技术发展。 第八百六十五条专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利 权有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专 利实施许可合同。 第八百六十六条专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人 实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。 第八百六十七条专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利，不 得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。 第八百六十八条技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的 许可人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性 承担保密义务。 前款规定的保密义务，不限制许可人申请专利，但是当事人另有约定的除外 第八百六十九条技术秘密转让合同的受让人和技术秘密使用许可合同的 被许可人应当按照约定使用技术，支付转让费、使用费，承担保密义务

第八百七十条技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证 自已是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能 够达到约定的目标。 第八百七十一条技术转让合同的受让人和技术许可合同的被许可人应当 按照约定的范围和期限，对让与人、许可人提供的技术中尚未公开的秘密部分 承担保密义务。 第八百七十二条许可人未按照约定许可技术的，应当返还部分或者全部使 用费，并应当承担违约责任；实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，违 反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的，应当停止违约行 为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约责任。 让与人承担违约责任，参照适用前款规定。 第八百七十三条被许可人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按 照约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止实施专利或者使 用技术秘密，交还技术资料，承担违约责任；实施专利或者使用技术秘密超越约 定的范围的，未经许可人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密 的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约 责任。 受让人承担违约责任，参照适用前款规定。 第八百七十四条受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵 害他人合法权益的，由让与人或者许可人承担责任，但是当事人另有约定的除外， 第八百七十五条当事人可以按照互利的原则，在合同中约定实施专利、使 用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法；没有约定或者约定不明确，依据本 法第五百一十条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权 分享。 第八百七十六条集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著 作权等其他知识产权的转让和许可，参照适用本节的有关规定

第八白七十七条法律、行政法规对技术进出口合同或者专利、专利甲请合 司另有规定的，依照其规定。 第四节技术咨询合同和技术服务合同 第八百七十八条技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技 术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合 同。 技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的 合同，不包括承揽合同和建设工程合同。 第八百七十九条技术咨询合同的委托人应当按照约定阐明咨询的问题，提 供技术背景材料及有关技术资料，接受受托人的工作成果，支付报酬。 第八百八十条技术咨询合同的受托人应当按照约定的期限完成咨询报告 或者解答问题，提出的咨询报告应当达到约定的要求。 第八百八十一条技术咨询合同的委托人未按照约定提供必要的资料，影响 工作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的报酬不得追回，未支 付的报酬应当支付。 技术咨询合同的受托人未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合约 定的，应当承担减收或者免收报酬等违约责任。 技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决 策所造成的损失，由委托人承担，但是当事人另有约定的除外。 第八百八十二条技术服务合同的委托人应当按照约定提供工作条件，完成 配合事项，接受工作成果并支付报酬。 第八百八十三条技术服务合同的受托人应当按照约定完成服务项目，解决 技术问题，保证工作质量，并传授解决技术问题的知识

第八百八十四条技术服务合同的委托人不履行合同义务或者履行合同义 务不符合约定，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的 报酬不得追回，未支付的报酬应当支付。 技术服务合同的受托人未按照约定完成服务工作的，应当承担免收报酬等违 约责任。 第八百八十五条技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委 托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托人。委托人利用 受托人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。当事人另有约定的，按照 其约定。 第八百八十六条技术咨询合同和技术服务合同对受托人正常开展工作所 需费用的负担没有约定或者约定不明确的，由受托人负担 第八百八十七条法律、行政法规对技术中介合同、技术培训合同另有规定 的，依照其规定

第八百八十八条保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物 的合同。 寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动，将物品存放在指定场所的 视为保管，但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。 第八百八十九条寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。 当事人对保管费没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍 不能确定的，视为无偿保管。 第八百九十条保管合同自保管物交付时成立，但是当事人另有约定的除 外。 第八百九十一条寄存人向保管人交付保管物的，保管人应当出具保管凭 证，但是另有交易习惯的除外。

第八白九十二条保管人应当妥善保管保管物。 当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为维护寄存人利益外， 不得擅自改变保管场所或者方法。 第八百九十三条寄存人交付的保管物有瑕疵或者根据保管物的性质需要 采取特殊保管措施的，寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知，致使 保管物受损失的，保管人不承担赔偿责任；保管人因此受损失的，除保管人知道 或者应当知道且未采取补救措施外，寄存人应当承担赔偿责任。 第八百九十四条保管人不得将保管物转交第三人保管，但是当事人另有约 定的除外。 保管人违反前款规定，将保管物转交第三人保管，造成保管物损失的，应当 承担赔偿责任。 第八百九十五条保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但是当事人 另有约定的除外。 第八百九十六条第三人对保管物主张权利的，除依法对保管物采取保全或 者执行措施外，保管人应当履行向寄存人返还保管物的义务。 第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的，保管人应当及时通知寄 存人。 第八百九十七条保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的， 保管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自已没有故意或者重大过失的 不承担赔偿责任。 第八百九十八条寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向 保管人声明，由保管人验收或者封存；寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后， 保管人可以按照一般物品予以赔偿。 第八百九士九条寄存人可以随时领取保管物

当事人对保管期限没有约定或者约定不明确的，保管人可以随时请求寄存人 领取保管物；约定保管期限的，保管人无特别事由，不得请求寄存人提前领取保 管物。 第九百条保管期限届满或者寄存人提前领取保管物的，保管人应当将原物 及其息归还寄存人。 第九百零一条保管人保管货币的，可以返还相同种类、数量的货币；保管 其他可替代物的，可以按照约定返还相同种类、品质、数量的物品。 第九百零二条有偿的保管合同，寄存人应当按照约定的期限向保管人支付 保管费。 当事人对支付期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定 仍不能确定的，应当在领取保管物的同时支付。 第九百零三条寄存人未按照约定支付保管费或者其他费用的，保管人对保 管物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。 第二十二章仓储合同 第九百零四条仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓 储费的合同。 第九百零五条仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立。 第九百零六条储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或 者易变质物品的，存货人应当说明该物品的性质，提供有关资料。 存货人违反前款规定的，保管人可以拒收仓储物，也可以采取相应措施以避 免损失的发生，因此产生的费用由存货人负担。 保管人储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当具 备相应的保管条件。

第九百零七条保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验 现入库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人。保管人验收后，发 物的品种、数量、质量不符合约定的，保管人应当承担赔偿责任。 第九百零八条存货人交付仓储物的，保管人应当出具仓单、入库单等 第九百零九条保管人应当在仓单上签名或者盖章。仓单包括下列事项 （一）存货人的姓名或者名称和住所： （二）仓储物的品种、数量、质量、包装及其件数和标记： （三）仓储物的损耗标准； (四）储存场所； （五）储存期限： （六）仓储费； （七）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期间以及保险人的名称： （八）填发人、填发地和填发日期。 第九百一十条仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓 书并经保管人签名或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。 第九百一十一条保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，应当同意 仓储物或者提取样品。 第九百一十二条保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏的，应当 知存货人或者仓单持有人。 第九百一十三条保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏，危及其 物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置 况紧急，保管人可以作出必要的处置；但是，事后应当将该情况及时通知 或者仓单持有人。

第九百一十四条当事人对储存期限没有约定或者约定不明确的，存货人或 者仓单持有人可以随时提取仓储物，保管人也可以随时请求存货人或者仓单持有 人提取仓储物，但是应当给予必要的准备时间。 第九百一十五条储存期限届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单、入库 单等提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提 取的，不减收仓储费。 第九百一十六条储存期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的， 保管人可以催告其在合理期限内提取；逾期不提取的，保管人可以提存仓储物。 第九百一十七条储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人 应当承担赔偿责任。因仓储物本身的自然性质、包装不符合约定或者超过有效储 存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担赔偿责任， 第九百一十八条本章没有规定的，适用保管合同的有关规定。 第二十三章委托合同 第九百一十九条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事 务的合同。 第九百二十条委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以 概括委托受托人处理一切事务。 第九百二十一条委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托 事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。 第九百二十二条受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委 托人指示的，应当经委托人同意；因情况紧急，难以和委托人取得联系的，受托 人应当妥善处理委托事务，但是事后应当将该情况及时报告委托人。 第九百二十三条受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可 以转委托。转委托经同意或者追认的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的 第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同

意或者追认的，受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任；但是，在紧急情 况下受托人为了维护委托人的利益需要转委托第三人的除外。 第九百二十四条受托人应当按照委托人的要求，报告委托事务的处理情 况。委托合同终止时，受托人应当报告委托事务的结果。 第九百二十五条受托人以自已的名义，在委托人的授权范围内与第三人订 立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同 直接约束委托人和第三人；但是，有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人 的除外。 第九百二十六条受托人以自已的名义与第三人订立合同时，第三人不知道 受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委托人不履行义 务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权 利。但是，第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托 人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但是第三人 不得变更选定的相对人。 委托人行使受托人对第三人的权利的，第三人可以向委托人主张其对受托人 的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的，委托人可以向第三人主张其对受托 人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。 第九百二十七条受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。 第九百二十八条受托人完成委托事务的，委托人应当按照约定向其支付报 酬 因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托 人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。 第九百二十九条有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委 托人可以请求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失造成委 托人损失的，委托人可以请求赔偿损失，

受托人超越权限造成委托人损失的，应当赔偿损失。 第九百三十条受托人处理委托事务时，因不可归责于自已的事由受到损失 的，可以向委托人请求赔偿损失。 第九百三十一条委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理 委托事务。因此造成受托人损失的，受托人可以向委托人请求赔偿损失。 第九百三十二条两个以上的受托人共同处理委托事务的，对委托人承担 带责任。 第九百三十三条委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造 成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔 偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接 损失和合同履行后可以获得的利益。 第九百三十四条委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、 终止的，委托合同终止；但是，当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终 正的除外。 第九百三十五条因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止 将损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务 之前，受托人应当继续处理委托事务。 第九百三十六条因受托人死亡、丧失民事行为能力或者被宣告破产、解散 致使委托合同终止的，受托人的继承人、遗产管理人、法定代理人或者清算人应 当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人作出善后处 理之前，受托人的继承人、遗产管理人、法定代理人或者清算人应当采取必要措 施。 第二十四章物业服务合同

第九百三十七条物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提 供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服 务，业主支付物业费的合同，

物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。 第九百三十八条物业服务合同的内容一般包括服务事项、服务质量、服务 费用的标准和收取办法、维修资金的使用、服务用房的管理和使用、服务期限 服务交接等条款。 物业服务人公开作出的有利于业主的服务承诺，为物业服务合同的组成部 分。 物业服务合同应当采用书面形式。 第九百三十九条建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以 及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务合同，对业主具 有法律约束力。 第九百四十条建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同约定 的服务期限届满前，业主委员会或者业主与新物业服务人订立的物业服务合同生 效的，前期物业服务合同终止。 第九百四十一条物业服务人将物业服务区域内的部分专项服务事项委托 给专业性服务组织或者其他第三人的，应当就该部分专项服务事项向业主负责 物业服务人不得将其应当提供的全部物业服务转委托给第三人，或者将全部 物业服务支解后分别转委托给第三人。 第九百四十二条物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、 养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区 域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。 对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务 人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。 第九百四十三条物业服务人应当定期将服务的事项、负责人员、质量要求 收费项目、收费标准、履行情况，以及维修资金使用情况、业主共有部分的经营 与收益情况等以合理方式向业主公开并向业主大会、业主委员会报告。

第九百四十四条业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人 已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业 服务为由拒绝支付物业费。 业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支 付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。 物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。 第九百四十五条业主装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务人，遵守物 业服务人提示的合理注意事项，并配合其进行必要的现场检查。 业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的 应当及时将相关情况告知物业服务人。 第九百四十六条业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除 物业服务合同。决定解聘的，应当提前六十日书面通知物业服务人，但是合同对 通知期限另有约定的除外。 依据前款规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由 外，业主应当赔偿损失。 第九百四十七条物业服务期限届满前，业主依法共同决定续聘的，应当与 原物业服务人在合同期限届满前续订物业服务合同。 物业服务期限届满前，物业服务人不同意续聘的，应当在合同期限届满前九 十日书面通知业主或者业主委员会，但是合同对通知期限另有约定的除外。 第九百四十八条物业服务期限届满后，业主没有依法作出续聘或者另聘物 业服务人的决定，物业服务人继续提供物业服务的，原物业服务合同继续有效 但是服务期限为不定期。 当事人可以随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前六十日书面通知对 方

第九百四十九条物业服务合同终止的，原物业服务人应当在约定期限或者 合理期限内退出物业服务区域，将物业服务用房、相关设施、物业服务所必需的 相关资料等交还给业主委员会、决定自行管理的业主或者其指定的人，配合新物 业服务人做好交接工作，并如实告知物业的使用和管理状况。 原物业服务人违反前款规定的，不得请求业主支付物业服务合同终止后的物 业费；造成业主损失的，应当赔偿损失。 第九百五十条物业服务合同终止后，在业主或者业主大会选聘的新物业服 务人或者决定自行管理的业主接管之前，原物业服务人应当继续处理物业服务事 ，并可以请求业主支付该期间的物业费。 第二十五章行纪合同 第九百五十一条行纪合同是行纪人以自已的名义为委托人从事贸易活动， 委托人支付报酬的合同。 第九百五十二条行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，但是当 事人另有约定的除外。 第九百五十三条行纪人占有委托物的，应当妥善保管委托物。 第九百五十四条委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质的，经 委托人同意，行纪人可以处分该物；不能与委托人及时取得联系的，行纪人可以 合理处分。 第九百五十五条行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定 的价格买入的，应当经委托人同意；未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该 买卖对委托人发生效力。 行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以 按照约定增加报酬；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍 不能确定的，该利益属于委托人。 委托人对价格有特别指示的，行纪人不得违背该指示卖出或者买入

第九白五十六条行纪人卖出或者买入具有市场定价的商品，除委托人有相 反的意思表示外，行纪人自已可以作为买受人或者出卖人。 行纪人有前款规定情形的，仍然可以请求委托人支付报酬。 第九百五十七条行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行 纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人依法可以提存委托物。 委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不 处分该物的，行纪人依法可以提存委托物。 第九百五十八条行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权 利、承担义务。 第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担赔偿责任，但是 行纪人与委托人另有约定的除外。 第九百五十九条行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支 付相应的报酬。委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权，但是当 事人另有约定的除外。 第九百六十条本章没有规定的，参照适用委托合同的有关规定。 第二十六章中介合同 第九百六十一条中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提 共订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。 第九百六十二条中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 中介人故意隐满与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人 利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。 第九百六十三条中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。 对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依握本法第五百一土条的规定仍不能

确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中介人提供订立合同的媒介服务而促成 合同成立的，由该合同的当事人平均负担中介人的报酬。 中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担。 第九百六十四条中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬；但是，可 以按照约定请求委托人支付从事中介活动支出的必要费用。 第九百六十五条委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机 会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。 第九百六十六条本章没有规定的，参照适用委托合同的有关规定。 第二十七章合伙合同 第九百六十七条合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的 共享利益、共担风险的协议。 第九百六十八条合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行 出资义务。 第九百六十九条合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产， 属于合伙财产。 合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙财产。 第九百七十条合伙人就合伙事务作出决定的，除合伙合同另有约定外，应 当经全体合伙人一致同意。 合伙事务由全体合伙人共同执行。按照合伙合同的约定或者全体合伙人的决 定，可以委托一个或者数个合伙人执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务， 但是有权监督执行情况。 合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务 提出异议：提出异议后，其他合伙人应当暂停该项事务的执行。

第九百七十一条合伙人不得因执行合伙事务而请求支付报酬，但是合伙合 同另有约定的除外。 第九百七十二条合伙的利润分配和亏损分担，按照合伙合同的约定办理； 合伙合同没有约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙 人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分 担。 第九百七十三条合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自已 应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。 第九百七十四条除合伙合同另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其 全部或者部分财产份额的，须经其他合伙人一致同意。 第九百七十五条合伙人的债权人不得代位行使合伙人依照本章规定和合 伙合同享有的权利，但是合伙人享有的利益分配请求权除外。 第九百七十六条合伙人对合伙期限没有约定或者约定不明确，依据本法第 五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期合伙。 合伙期限届满，合伙人继续执行合伙事务，其他合伙人没有提出异议的，原 合伙合同继续有效，但是合伙期限为不定期。 合伙人可以随时解除不定期合伙合同，但是应当在合理期限之前通知其他合 伙人。 第九百七十七条合伙人死亡、丧失民事行为能力或者终止的，合伙合同终 止；但是，合伙合同另有约定或者根据合伙事务的性质不宜终止的除外。 第九百七十八条合伙合同终止后，合伙财产在支付因终正而产生的费用以 及清偿合伙债务后有剩余的，依据本法第九百七十二条的规定进行分配，

第九百七十九条管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损 失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理 人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。 管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有前款规定的权利；但是， 受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗的除外。 第九百八十条管理人管理事务不属于前条规定的情形，但是受益人享有管 理利益的，受益人应当在其获得的利益范围内向管理人承担前条第一款规定的义 务。 第九百八十一条管理人管理他人事务，应当采取有利于受益人的方法。中 断管理对受益人不利的，无正当理由不得中断。 第九百八十二条管理人管理他人事务，能够通知受益人的，应当及时通知 受益人。管理的事务不需要紧急处理的，应当等待受益人的指示。 第九百八十三条管理结束后，管理人应当向受益人报告管理事务的情况 管理人管理事务取得的财产，应当及时转交给受益人。 第九百八十四条管理人管理事务经受益人事后追认的，从管理事务开始时 起，适用委托合同的有关规定，但是管理人另有意思表示的除外。 第二十九章不当得利 第九百八十五条得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请 求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外： （一）为履行道德义务进行的给付： （二）债务到期之前的清偿； （三）明知无给付义务而进行的债务清偿。 第九百八十六条得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取 得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务，

第九白八十七条得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受 损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。 第九百八十八条得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的 人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。 第四编人格权 第一章一般规定 第九百八十九条本编调整因人格权的享有和保护产生的民事关系。 第九百九十条人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、 名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。 除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人 各权益。 第九百九十一条民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵 害。 第九百九十二条人格权不得放弃、转让或者继承。 第九百九十三条民事主体可以将自已的姓名、名称、肖像等许可他人使用， 但是依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外。 第九百九十四条死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害 的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子 女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。 第九百九十五条人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规 定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影 向、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定

第九百九十六条因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精 神损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方请求精神损害赔 偿。 第九百九十七条民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害 其人格权的违法行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害的，有权 依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。 第九百九十八条认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格 权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行 为的目的、方式、后果等因素。 第九百九十九条为公共利益实施新闻报道、奥论监督等行为的，可以合理 使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格 权的，应当依法承担民事责任。 第一千条行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事 责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。 行为人拒不承担前款规定的民事责任的，人民法院可以采取在报刊、网络等 媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式执行，产生的费用由行为人负担 第一千零一条对自然人因婚姻家庭关系等产生的身份权利的保护，适用本 法第一编、第五编和其他法律的相关规定；没有规定的，可以根据其性质参照适 用本编人格权保护的有关规定。 第二章生命权、身体权和健康权 第一千零二条自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保 护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。 第一千零三条自然人享有身体权。自然人的身体完整和行动自由受法律保 护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权，

第一千零四条自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组 织或者个人不得侵害他人的健康权。 第一千零五条自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危 难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。 第一千零六条完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细 胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强道、欺骗、利诱其捐 献。 完全民事行为能力人依据前款规定同意捐献的，应当采用书面形式，也可以 订立遗嘱。 自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父 母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。 第一干零七条禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体 违反前款规定的买卖行为无效。 第一干零八条为研制新药、医疗器械或者发展新的预防和治疗方法，需要 进行临床试验的，应当依法经相关主管部门批准并经伦理委员会审查同意，向受 试者或者受试者的监护人告知试验目的、用途和可能产生的风险等详细情况，并 经其书面同意。 进行临床试验的，不得向受试者收取试验费用。 第一千零九条从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动，应当 遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得危害人体健康，不得违背伦理道德 不得损害公共利益。 第一干零一十条违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对 他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。 机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施 防止和制止利用职权、从属关系等实施性扰

第一千零一十一条以非法拘禁等方式剥夺、限制他人的行动自由，或者非 法去搜查他人身体的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。 第三章姓名权和名称权 第一千零一十二条自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许 可他人使用自已的姓名，但是不得违背公序良俗。 第一千零一十三条法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用， 变更、转让或者许可他人使用自已的名称。 第一千零一十四条任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害 他人的姓名权或者名称权。 第一千零一十五条自然人应当随父姓或者母姓，但是有下列情形之一的 可以在父姓和母姓之外选取姓氏： （一）选取其他直系长辈血亲的姓氏： （二）因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏 （三）有不违背公序良俗的其他正当理由。 少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。 第一千零一十六条自然人决定、变更姓名，或者法人、非法人组织决定、 变更、转让名称的，应当依法向有关机关办理登记手续，但是法律另有规定的除 外。 民事主体变更姓名、名称的，变更前实施的民事法律行为对其具有法律约束 力。 第一千零一十七条具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的 笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称 权保护的有关规定。

第一千零一十一条以非法拘禁等方式剥夺、限制他人的行动自由，或者非 法搜查他人身体的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

第一千零一十八条自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许 可他人使用自己的肖像。 肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以 被识别的外部形象。 第一千零一十九条任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技 术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公 开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。 未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览 等方式使用或者公开肖像权人的肖像。 第一千零二十条合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意： （一）为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用 肖像权人已经公开的肖像； （二）为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像； （三）为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人 的肖像； （四）为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像： （五）为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人 的肖像的其他行为。 第一千零二十一条当事人对肖像许可使用合同中关于肖像使用条款的理 解有争议的，应当作出有利于肖像权人的解释 第一千零二十二条当事人对肖像许可使用期限没有约定或者约定不明确 的，任何一方当事人可以随时解除肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前 通知对方。

当事人对肖像许可使用期限有明确约定，肖像权人有正当理由的，可以解除 肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前通知对方。因解除合同造成对方损 失的，除不可归责于肖像权人的事由外，应当赔偿损失。 第一千零二十三条对姓名等的许可使用，参照适用肖像许可使用的有关规 定。 对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。 第五章名誉权和荣誉权 第一千零二十四条民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、 诽谤等方式侵害他人的名誉权。 名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价， 第一千零二十五条行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影 响他人名誉的，不承担民事责任，但是有下列情形之一的除外： （一）捏造、歪曲事实： （二）对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务； （三）使用侮辱性言辞等贬损他人名誉， 第一千零二十六条认定行为人是否尽到前条第二项规定的合理核实义务， 应当考虑下列因素： （一）内容来源的可信度； （二）对明显可能引发争议的内容是否进行了必要的调查； （三）内容的时限性； （四）内容与公序良俗的关联性： （五）受害人名誉受贬损的可能性：

第一千零三十六条处理个人信息，有下列情形之一的，行为人不承担民事 责任： （一）在该自然人或者其监护人同意的范围内合理实施的行为： （二）合理处理该自然人自行公开的或者其他已经合法公开的信息，但是该 自然人明确拒绝或者处理该信息侵害其重大利益的除外； （三）为维护公共利益或者该自然人合法权益，合理实施的其他行为， 第一千零三十七条自然人可以依法向信息处理者查阅或者复制其个人信 息；发现信息有错误的，有权提出异议并请求及时采取更正等必要措施， 自然人发现信息处理者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定处理其个 人信息的，有权请求信息处理者及时删除。 第一千零三十八条信息处理者不得泄露或者篡改其收集、存储的个人信 息；未经自然人同意，不得向他人非法提供其个人信息，但是经过加工无法识别 特定个人且不能复原的除外。 信息处理者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集、存储的个人信 息安全，防止信息泄露、篡改、丢失；发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、 丢失的，应当及时采取补救措施，按照规定告知自然人并向有关主管部门报告， 第一千零三十九条国家机关、承担行政职能的法定机构及其工作人员对于 覆行职责过程中知悉的自然人的隐私和个人信息，应当予以保密，不得泄露或者 向他人非法提供

第一千零四十条本编调整因婚姻家庭产生的民事关系。 第一千零四十一条婚姻家庭受国家保护。 实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。

保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。 第一千零四十二条禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止 借婚姻索取财物。 禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。 第一千零四十三条家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明 建设。 夫妻应当互相忠实，互相尊重，互相关爱；家庭成员应当敬老爱幼，互相帮 助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。 第一千零四十四条收养应当遵循最有利于被收养人的原则，保障被收养人 和收养人的合法权益。 禁止借收养名义买卖未成年人。 第一千零四十五条亲属包括配偶、血亲和姻亲。 配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近 亲属。 配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。 第二章结婚 第一千零四十六条结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加 以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。 第一千零四十七条结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周 岁。 第一干零四十八条直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚

第一十零否十六条结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加 以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。 第一千零四十七条结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周 岁。 第一千零四土八条直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚

第一千零四十九条要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结 婚登记。符合本法规定的，予以登记，发给结婚证。完成结婚登记，即确立婚姻 关系。未办理结婚登记的，应当补办登记。 第一千零五十条登记结婚后，按照男女双方约定，女方可以成为男方家庭 的成员，男方可以成为女方家庭的成员。 第一千零五十一条有下列情形之一的，婚姻无效： （一）重婚； （二）有禁止结婚的亲属关系： （三）未到法定婚龄。 第一千零五十二条因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销 婚姻。 请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。 被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 年内提出。 第一千零五十三条一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另 方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。 请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。 第一千零五十四条无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人 不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成 的，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处 理，不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。当事人所生的子女，适用本法关于父 母子女的规定。 婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿

第一节夫妻关系 第一千零五十五条夫妻在婚姻家庭中地位平等。 第一千零五十六条夫妻双方都有各自使用自已姓名的权利。 第一千零五十七条夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由 方不得对另一方加以限制或者干涉。 第一千零五十八条夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的权 利，共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。 第一千零五十九条夫妻有相互扶养的义务。 需要扶养的一方，在另一方不履行扶养义务时，有要求其给付扶养费的权利， 第一千零六十条夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对 夫妻双方发生效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。 夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得对抗善意相对 人。 第一千零六十一条夫妻有相互继承遗产的权利。 第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共 同财产，归夫妻共同所有： （一）工资、奖金、劳务报酬； （二）生产、经营、投资的收益； （三）知识产权的收益； （四）继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外； （五）其他应当归共同所有的财产。 妻对共同财产，有平等的处理权

第一千零六十三条下列财产为夫妻一方的个人财产： （一）一方的婚前财产； （二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿： （三）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产； （四）一方专用的生活用品 （五）其他应当归一方的财产。 第一千零六十四条夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思 表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活 需要所负的债务，属于夫妻共同债务。 夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债 务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共 同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。 第一千零六十五条男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及 婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采 用书面形式。没有约定或者约定不明确的，适用本法第一千零六十二条、第一千 零六十三条的规定。 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，对双方具有法律 约束力。 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，夫或者妻一方对外所 负的债务，相对人知道该约定的，以夫或者妻一方的个人财产清偿。 第一千零六十六条婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以 向人民法院请求分割共同财产： （一）一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共 同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为：

（二）一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治，另一方不同意支付 相关医疗费用。 第二节父母子女关系和其他近亲属关系 第一千零六十七条父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活 的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。 成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成 年子女给付赠养费的权利。 第一千零六十八条父母有教育、保护未成年子女的权利和义务。未成年子 女造成他人损害的，父母应当依法承担民事责任。 第一千零六十九条子女应当尊重父母的婚姻权利，不得干涉父母离婚、再 婚以及婚后的生活。子女对父母的赠养义务，不因父母的婚姻关系变化而终止， 第一千零七十条父母和子女有相互继承遗产的权利。 第一千零七十一条非婚生子女享有与婚生子女同等的权利，任何组织或者 个人不得加以危害和歧视。 不直接抚养非婚生子女的生父或者生母，应当负担未成年子女或者不能独立 生活的成年子女的抚养费。 第一千零七十二条继父母与继子女间，不得虐待或者歧视， 继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系，适用本法关于父 母子女关系的规定。 第一干零七十三条对亲子关系有异议且有正当理由的，父或者母可以向人 民法院提起诉讼，请求确认或者否认亲子关系。 对亲子关系有异议且有正当理由的，成年子女可以向人民法院提起诉讼，请 求确认亲子关系

第一千零七十四条有负担能力的祖父母、外祖父母，对于父母已经死亡或 者父母无力抚养的未成年孙子女、外孙子女，有抚养的义务。 有负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖 父母、外祖父母，有赠养的义务。 第一千零七十五条有负担能力的兄、姐，对于父母已经死亡或者父母无力 抚养的未成年弟、妹，有扶养的义务。 由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹，对于缺乏劳动能力又缺乏生活来 源的兄、姐，有扶养的义务。

第一千零七十六条夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自 到婚姻登记机关申请离婚登记。 离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处 理等事项协商一致的意见。 第一千零七十七条自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任 何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。 前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚 证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。 第一千零七十八条婚姻登记机关查明双方确实是自愿离婚，并已经对子女 抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的，予以登记，发给离婚证。 第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直 接向人民法院提起离婚诉讼。 人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的， 应当准予离婚。 有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚

第一千零八十五条离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分 或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由 人民法院判决。 前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协 议或者判决原定数额的合理要求。 第一千零八十六条离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权 利，另一方有协助的义务。 行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由人民法院判决， 父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望；中 止的事由消失后，应当恢复探望。 第一千零八十七条离婚时，关妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的 由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判 决。 对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。 第一十零八十八条夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等 负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办 法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。 第一千零八十九条离婚时，夫妻共同债务应当共同偿还。共同财产不足清 偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由人民法院判决。 第一千零九十条离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给 予适当帮助。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决， 第一十零九十一条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害 赔偿： (一)重婚：

（二）与他人同居； （三）实施家庭暴力： （四）虐待、遗弃家庭成员； （五）有其他重大过错。 第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产， 成者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对 核方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提 起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。 第五章 收养 第一节收养关系的成立 第一千零九十三条下列未成年人，可以被收养： （一）丧失父母的孤儿； （二）查找不到生父母的未成年人： （三）生父母有特殊困难无力抚养的子女。 第一千零九十四条下列个人、组织可以作送养人： （一）孤儿的监护人； （二）儿童福利机构： （三）有特殊困难无力抚养子女的生父母。 第一千零九十五条未成年人的父母均不具备完全民事行为能力且可能严 重危害该未成年人的，该未成年人的监护人可以将其送养

第一千零九十六条监护人送养孤儿的，应当征得有抚养义务的人同意。有 抚养义务的人不同意送养、监护人不愿意继续履行监护职责的，应当依照本法第 编的规定另行确定监护人。 第一千零九十七条生父母送养子女，应当双方共同送养。生父母一方不明 或者查找不到的，可以单方送养。 第一千零九十八条收养人应当同时具备下列条件： （一）无子女或者只有一名子女； （二）有抚养、教育和保护被收养人的能力： （三）未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病： （四）无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录； （五）年满三十周岁。 第一千零九十九条收养三代以内旁系同辈血亲的子女，可以不受本法第 千零九十三条第三项、第一千零九十四条第三项和第一千一百零二条规定的限 制。 华侨收养三代以内旁系同辈血亲的子女，还可以不受本法第一千零九十八条 第一项规定的限制。 第一千一百条无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收 养一名子女。 收养孤儿、残疾未成年人或者儿童福利机构抚养的查找不到生父母的未成年 人，可以不受前款和本法第一千零九十八条第一项规定的限制。 第一千一百零一条有配偶者收养子女，应当夫妻共同收养， 第一千一百零二条无配偶者收养异性子女的，收养人与被收养人的年龄应 当相差四士周岁以上。

第一千一百零三条继父或者继母经继子女的生父母同意，可以收养继子 女，并可以不受本法第一千零九十三条第三项、第一千零九十四条第三项、第 千零九十八条和第一千一百条第一款规定的限制。 第一千一百零四条收养人收养与送养人送养，应当双方自愿。收养八周岁 以上未成年人的，应当征得被收养人的同意。 第一千一百零五条收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系 自登记之日起成立。 收养查找不到生父母的未成年人的，办理登记的民政部门应当在登记前予以 公告。 收养关系当事人愿意签订收养协议的，可以签订收养协议。 收养关系当事人各方或者一方要求办理收养公证的，应当办理收养公证。 县级以上人民政府民政部门应当依法进行收养评估。 第一千一百零六条收养关系成立后，公安机关应当按照国家有关规定为被 收养人办理户口登记。 第一千一百零七条孤儿或者生父母无力抚养的子女，可以由生父母的亲 属、朋友抚养；抚养人与被抚养人的关系不适用本章规定。 第一千一百零八条配偶一方死亡，另一方送养未成年子女的，死亡一方的 父母有优先抚养的权利。 第一千一百零九条外国人依法可以在中华人民共和国收养子女。 外国人在中华人民共和国收养子女，应当经其所在国主管机关依照该国法律 审查同意。收养人应当提供由其所在国有权机构出具的有关其年龄、婚姻、职业 财产、健康、有无受过刑事处罚等状况的证明材料，并与送养人签订书面协议 亲自向省、自治区、直辖市人民政府民政部门登记。

前款规定的证明材料应当经收养人所在国外交机关或者外交机关授权的机 构认证，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，但是国家另有规定的除外。 第一千一百一十条收养人、送养人要求保守收养秘密的，其他人应当尊重 其意愿，不得泄露。 第二节收养的效力 第一千一百一十一条自收养关系成立之日起，养父母与养子女间的权利义 务关系，适用本法关于父母子女关系的规定；养子女与养父母的近亲属间的权利 义务关系，适用本法关于子女与父母的近亲属关系的规定。 养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系，因收养关系的成立而消 除。 第一千一百一十二条养子女可以随养父或者养母的姓氏，经当事人协商 致，也可以保留原姓氏。 第一千一百一十三条有本法第一编关于民事法律行为无效规定情形或者 违反本编规定的收养行为无效。 无效的收养行为自始没有法律约束力。 第三节收养关系的解除 第一千一百一十四条收养人在被收养人成年以前，不得解除收养关系，但 是收养人、送养人双方协议解除的除外。养子女八周岁以上的，应当征得本人同 意。 收养人不履行抚养义务，有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的 送养人有权要求解除养父母与养子女间的收养关系。送养人、收养人不能达成解 除收养关系协议的，可以向人民法院提起诉讼。 第一千一百一十五条养父母与成年养子女关系恶化、无法共同生活的，可 以协议解除收养关系。不能达成协议的，可以向人民法院提起诉讼。

第一千一白二十四条继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前 以书面形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。 受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示； 到期没有表示的，视为放弃受遗赠。 第一千一百二十五条继承人有下列行为之一的，丧失继承权： （一）故意杀害被继承人； （二）为争夺遗产而杀害其他继承人； （三）遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重； （四）伪造、改、隐匿或者销毁遗瞩，情节严重； （五）以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱， 情节严重。 继承人有前款第三项至第五项行为，确有悔改表现，被继承人表示宽或者 事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。 受遗赠人有本条第一款规定行为的，丧失受遗赠权。 第二章法定继承 第一千一百二十六条继承权男女平等， 第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承： （一）第一顺序：配偶、子女、父母； （二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺 予继承人继承的，由第二顺序继承人继承。 本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女

本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。 本编所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟 姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。 第一千一百二十八条被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的 子女的直系晚辈血亲代位继承。 被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代 位继承。 代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额 第一千一百二十九条丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养 义务的，作为第一顺序继承人。 第一千一百三十条同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。 对生活有特殊困难文缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾， 对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产 时，可以多分。 有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不 分或者少分。 继承人协商同意的，也可以不均等。 第一千一百三十一条对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人 以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给适当的遗产。 第一千一百三十二条继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处 理继承问题。遗产分割的时间、办法和份额，由继承人协商确定；协商不成的 可以由人民调解委员会调解或者向人民法院提起诉讼。

第三章遗嘱继承和遗赠

第一千一百三十三条自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可 以指定遗嘱执行人。 自然人可以立遗瞩将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。 自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织， 个人。 自然人可以依法设立遗嘱信托 第一千一百三十四条自书遗瞩由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。 第一千一百三十五条代书遗嘱瞩应当有两个以上见证人在场见证，由其中 人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。 第一千一百三十六条打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和 见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。 第一千一百三十七条以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在 场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、 日。 第一千一百三十八条遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应 当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录 象形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。 第一千一百三十九条公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。 第一千一百四十条下列人员不能作为遗嘱见证人： （一）无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的 人； （二）继承人、受遗赠人； （三）与继承人、受遗赠人有利害关系的人。

第一千一白三十三条自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可 以指定遗嘱执行人。 自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。 自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织， 个人。 自然人可以依法设立遗嘱信托 第一千一百三十四条自书遗瞩由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日， 第一千一百三十五条代书遗瞩应当有两个以上见证人在场见证，由其中 人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。 第一千一百三十六条打印遗瞩应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和 见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。 第一千一百三十七条以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在 场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、 日。 第一千一百三十八条遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应 当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录 象形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。 第一千一百三十九条公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。 第一千一百四十条下列人员不能作为遗嘱见证人： （一）无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的 人； （二）继承人、受遗赠人； （三）与继承人、受遗赠人有利害关系的人

第一千一白四十一条遗嘱应当为缺之劳动能力义没有生活来源的继承人 保留必要的遗产份额。 第一千一百四十二条遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。 立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗瞩相关 内容的撤回。 立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗瞩为准。 第一千一百四十三条无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的 遗嘱无效。 遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。 伪造的遗嘱无效。 遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。 第一千一百四十四条遗嘱继承或者遗赠附有义务的，继承人或者受遗赠人 应当履行义务。没有正当理由不履行义务的，经利害关系人或者有关组织请求， 人民法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利。 第四章遗产的处理 第一千一百四十五条继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执 行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任 遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民 政部门或者村民委员会担任遗产管理人。 第一千一百四十六条对遗产管理人的确定有争议的，利害关系人可以向人 民法院申请指定遗产管理人。 第一千一百四十七条遗产管理人应当履行下列职责： （一）清理遗产并制作遗产清单：

（二）向继承人报告遗产情况： （三）采取必要措施防止遗产毁损、灭失： （四）处理被继承人的债权债务； （五）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产； （六）实施与管理遗产有关的其他必要行为。 第一千一百四十八条遗产管理人应当依法履行职责，因故意或者重大过失 造成继承人、受遗赠人、债权人损害的，应当承担民事责任。 第一千一百四十九条遗产管理人可以依照法律规定或者按照约定获得报 酬。 第一千一百五十条继承开始后，知道被继承人死亡的继承人应当及时通知 其他继承人和遗嘱执行人。继承人中无人知道被继承人死亡或者知道被继承人死 亡而不能通知的，由被继承人生前所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员 会负责通知。 第一千一百五十一条存有遗产的人，应当妥善保管遗产，任何组织或者个 人不得侵吞或者争抢。 第一千一百五十二条继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，并没有放弃 继承的，该继承人应当继承的遗产转给其继承人，但是遗嘱另有安排的除外。 第一千一百五十三条夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时， 应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。 遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，应当先分出他人的财产。 第一千一百五十四条有下列情形之一的，遗产中的有关部分按照法定继承 办理： （一）遗瞩继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠：

（二）遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权： （三）遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止； （四）遗嘱无效部分所涉及的遗产； （五）遗嘱未处分的遗产。 第一千一百五十五条遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。胎儿娩出时 是死体的，保留的份额按照法定继承办理。 第一千一百五十六条遗产分割应当有利于生产和生活需要，不损害遗产的 效用。 不宜分割的遗产，可以采取折价、适当补偿或者共有等方法处理。 第一千一百五十七条夫妻一方死亡后另一方再婚的，有权处分所继承的财 产，任何组织或者个人不得干涉。 第一千一百五十八条自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠 扶养协议。按照协议，该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务，享有受遗 赠的权利。 第一千一百五十九条分割遗产，应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和 债务；但是，应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产。 第一千一百六十条无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益 事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。 第一千一百六十一条继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法 应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限 继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责 任。 第一千一百六十二条执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款 和债务。

第一千一百六十三条既有法定继承又有遗嘱继承、遗赠的，由法定继承人 清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务；超过法定继承遗产实际价值部分，由 遗嘱继承人和受遗赠人按比例以所得遗产清偿。

遗瞩继承人和受遗赠人按比例以所得遗产清偿 第七编侵权责任 第一章一般规定 第一千一百六十四条本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。 第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承 担侵权责任。 依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自已没有过错的，应当承担侵 权责任。 第一千一百六十六条行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过 错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。 第一千一百六十七条侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权 请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任， 第一千一百六十八条二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当 承担连带责任。 第一千一百六十九条教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担 连带责任。 教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当 承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护 职责的，应当承担相应的责任。 第一千一百七十条二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中 人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任 不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任

第一十一白七十一条二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的 侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。 第一千一百七十二条二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定 责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。 第一千一百七十三条被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以 减轻侵权人的责任。 第一千一百七十四条损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。 第一千一百七十五条损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任， 第一千一百七十六条自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的 行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者 对损害的发生有故意或者重大过失的除外。 活动组织者的责任适用本法第一千一白九十八条至第一十二百零一条的规 定。 第一千一百七十七条合法权益受到侵害，情况紧道且不能及时获得国家机 关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在 保护自已合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当 立即请求有关国家机关处理。 受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。 第一千一百七十八条本法和其他法律对不承担责任或者减轻责任的情形 可的

第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费， 交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工 少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的， 还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金

第一千一白八十条因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定 死亡赔偿金。 第一千一百八十一条被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权 责任。被侵权人为组织，该组织分立、合并的，承继权利的组织有权请求侵权人 承担侵权责任。 被侵权人死亡的，支付被侵权人医疗费、丧葬费等合理费用的人有权请求侵 权人赔偿费用，但是侵权人已经支付该费用的除外。 第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因 比受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵 权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人 民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。 第一千一百八十三条侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人 有权请求精神损害赔偿。 因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害 的，被侵权人有权请求精神损害赔偿， 第一千一百八十四条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价 格或者其他合理方式计算。 第一千一百八十五条故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权 清求相应的惩罚性赔偿。 第一千一百八十六条受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法 津的规定由双方分担损失。 第一千一百八十七条损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式， 办商不一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，可以分期支 付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保

第一十一百八十八条无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损 害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任， 有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人 财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。 第一千一百八十九条无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损 害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错 的，承担相应的责任。 第一千一百九十条完全民事行为能力人对自已的行为暂时没有意识或者 失去控制造成他人损害有过错的，应当承担侵权责任；没有过错的，根据行为人 的经济状况对受害人适当补偿。 完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自已的行为暂时 没有意识或者失去控制造成他人损害的，应当承担侵权责任。 第一千一百九十一条用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害 的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重 大过失的工作人员追偿。 劳务派遣期间，被派的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受 劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任 第一千一百九十二条个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他 人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以 向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的 根据双方各自的过错承担相应的责任。 提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有 权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方 补偿后，可以向第三人追偿

因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者 或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者 组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。 第一千一百九十九条无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构 学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权 责任；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。 第一千二百条限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期 间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵 权责任。 第一千二百零一条无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、 学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以 外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；幼儿园、学校或者其他教育机 构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。幼儿园、学校或者其他教育机构承 担补充责任后，可以向第三人追偿

因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者 组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者 者承担补充责任后，可以向第三人追偿。 第一千一百九十九条无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构 、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权 ；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。 第一千二百条限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期 到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵 任。 第一千二百零一条无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、 或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以 第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；幼儿园、学校或者其他教育机 尽到管理职责的，承担相应的补充责任。幼儿园、学校或者其他教育机构承 充责任后，可以向第三人追偿。 第四章产品责任 第一千二百零二条因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权 。 第一千二百零三条因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品 产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。 产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的 使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。 第一千二百零四条因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造 人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。 第一千二百零五条因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权 生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。

第一千二百零二条因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权 责任。 第一千二百零三条因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品 的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。 产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的 过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。 第一千二百零四条因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造 成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。 第一千二百零五条因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权 请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。

第一干二白零六条产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当 及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施 不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。 依据前款规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被侵权人因此支出 的必要费用。 第一千二百零七条明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前条 规定采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求 相应的惩罚性赔偿。 第五章机动车交通事故责任 第一千二百零八条机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法 律和本法的有关规定承担赔偿责任。 第一千二百零九条因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不 是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用 人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔 偿责任。 第一千二百一十条当事人之间已经以买卖或者其他方式转让并交付机动 车但是未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由受让 人承担赔偿责任。 第一千二百一十一条以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车，发生交 通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由挂靠人和被挂靠人承担连带责任 第一千二百一十二条未经充许驾驶他人机动车，发生交通事故造成损害， 属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理 人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任，但是本章另有规定的除外。 第一千二百一十三条机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责 任的，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿

不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍然 不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。 第一千二百一十四条以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标 准的机动车，发生交通事故造成损害的，由转让人和受让人承担连带责任。 第一千二百一十五条盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害 的，由盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。盗窃人、抢劫人或者抢夺人与 机动车使用人不是同一人，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的 由盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用人承担连带责任。 保险人在机动车强制保险责任限额范围内垫付抢救费用的，有权向交通事故 责任人追偿。 第一千二百一十六条机动车驾驶人发生交通事故后逃逸，该机动车参加强 制保险的，由保险人在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿；机动车不明、 该机动车未参加强制保险或者抢救费用超过机动车强制保险责任限额，需要支付 皱侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的，由道路交通事故社会救助基金垫付， 道路交通事故社会救助基金垫付后，其管理机构有权向交通事故责任人追偿。 第一千二百一十七条非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属 于该机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重 大过失的除外。

第一千二百一十八条患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人 员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。 第一千二百一十九条医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗 普施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者具体说 明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同意；不能或者不宜向患者说 明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其明确同意。 医务人员未尽到前款义务，造成惠者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

第一干二百二十条因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者 其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以立即实施相应 的医疗措施。 第一千二百二十一条医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相 应的诊疗义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。 第一千二百二十二条患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推 定医疗机构有过错： （一）违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定； （二）隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料； （三）遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。 第一干二百二十三条因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合 各的血液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供 机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗 机构赔偿后，有权向负有责任的药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追 尝。 第一千二百二十四条患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，医 机构不承担赔偿责任： （一）患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗 （二）医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义 务； （三）限于当时的医疗水平难以诊疗。 前款第一项情形中，医疗机构或者其医务人员也有过错的，应当承担相应的 赔偿责任。

第一千二百二十五条医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保 管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录等病历资 料。 患者要求查阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构应当及时提供。 第一千二百二十六条医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信 息保密。泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料的，应 当承担侵权责任。 第一千二百二十七条医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必 要的检查。 第一千二百二十八条医疗机构及其医务人员的合法权益受法律保护。 干扰医疗秩序，妨碍医务人员工作、生活，侵害医务人员合法权益的，应当 衣法承担法律责任。

第七章环境污染和生态破坏责任

第一千二百二十九条因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当 承担侵权责任。 第一千二百三十条因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规 定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担 举证责任。 第一千二百三十一条两个以上侵权人污染环境、破坏生态的，承担责任的 大小，根据污染物的种类、浓度、排放量关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（法释[2009]5号），破坏生态的方式、范围、程度，以及 行为对损害后果所起的作用等因素确定。 第一千二百三十二条侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严 重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿，

第一千二百三十三条因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可 以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后，有权向第三人 追偿。 第一千二百三十四条违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复 的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复 贵任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行 或者委托他人进行修复，所需费用由侵权人负担。 第一千二百三十五条违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关 成者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用： （一）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失 （二）生态环境功能永久性损害造成的损失： （三）生态环境损害调查、鉴定评估等费用； （四）清除污染、修复生态环境费用： （五）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。 第八章 高度危险责任 第一千二百三十六条从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责 王。 第一十二白三十七条民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事 放造成他人损害的，民用核设施的营运单位应当承担侵权责任；但是，能够证明 员害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故意造成的，不承担责任。 第一千二百三十八条民用航空器造成他人损害的，民用航空器的经营者应 当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意造成的，不承担责任。 第一干二百三十九条占有或者使用易燃、易爆、剧毒、高放射性、强腐蚀

任；但是，能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被 侵权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻占有人或者使用人的责任。 第一千二百四十条从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输 工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害 人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失的， 可以减轻经营者的责任。 第一千二百四十一条遗失、抛弃高度危险物造成他人损害的，由所有人承 担侵权责任。所有人将高度危险物交由他人管理的，由管理人承担侵权责任；所 有人有过错的，与管理人承担连带责任， 第一千二百四十二条非法占有高度危险物造成他人损害的，由非法占有人 承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止非法占有尽到高度注意义务的 与非法占有人承担连带责任。 第一千二百四十三条未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存 放区域受到损害，管理人能够证明已经采取足够安全措施并尽到充分警示义务 的，可以减轻或者不承担责任。 第一千二百四十四条承担高度危险责任，法律规定赔偿限额的，依照其规 定，但是行为人有故意或者重大过失的除外。 第九章饲养动物损害责任 第一千二百四十五条饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人 应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的， 可以不承担或者减轻责任。 第一千二百四十六条违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害 的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权 人故意造成的，可以减轻责任。 第一千二百四十七条禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物 饲养人或者管理人应当承担侵权责任

第一千二百四十八条动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权 责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。 第一千二百四十九条遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的 由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。 第一千二百五十条因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可 以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或 者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。 第一千二百五十一条饲养动物应当遵守法律法规，尊重社会公德，不得妨 碍他人生活。 第十章建筑物和物件损害责任 第一千二百五十二条建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损 害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明 不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向 其他责任人追偿。 因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设 施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权 责任。 第一千二百五十三条建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发 生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自已没有过错 的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的 有权向其他责任人追偿。 第一千二百五十四条禁止从建筑物中抛物品。从建筑物中抛掷物品或者 从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难 以确定具体侵权人的，除能够证明自已不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使 用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿，

物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定 情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务 的侵权责任。 发生本条第一款规定的情形的，公安等机关应当依法及时调查，查清责任人 第一千二百五十五条堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不 能证明自已没有过错的，应当承担侵权责任。 第一千二百五十六条在公共道路上堆放、倾倒、遗撤妨碍通行的物品造成 他人损害的，由行为人承担侵权责任。公共道路管理人不能证明已经尽到清理 防护、警示等义务的，应当承担相应的责任。 第一千二百五十七条因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害，林 木的所有人或者管理人不能证明自已没有过错的，应当承担侵权责任。 第一千二百五十八条在公共场所或者道路上挖掘、修安装地下设施等造 成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵 权责任。 窖并等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担 侵权责任。

第一千二百五十九条民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”GB／T 33643-2022 无损检测 声发射泄漏检测方法.pdf， 包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。 第一千二百六十条本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚 烟法》、《中华人民共和国继承法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人 民共和国收养法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和 国民法总则》同时废止。