标准规范下载简介和部分内容预览

海南州残联服务机构无障碍建设款项目竞争性谈判.docx

（1）符合谈判条件的供应商或者对谈判文件作出实质性响应的供应商不足三家

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

（4）因重大变故2021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析.pdf，采购任务取消的。

22.2谈判终止后，由采购代理机构发布谈判终止公告。

成交供应商有下列情形之一的， 成交无效， 保证金、履约保证金不予退还。情节

严重的，报同级财政部门依法进行处理：

23.1供应商在供应商提交最后报价后撤回其谈判响应文件的。

23.2提供虚假材料谋取成交的。

23.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

23.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

23.6未按照采购文件、谈判响应文件确定的事项签订采购合同的。

23.7将采购合同转包的。

23.8提供假冒伪劣产品的。

23.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

23.10成交供应商签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

23.11法律、法规规定的其他情形。

其他未尽事宜， 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等

法律法规的有关条款执行。

第四部分 采购项目要求

1、工程名称：海南州残联服务机构障碍建设款项目

2、建设单位：海南州残疾人联合会

3、工程概况：详细查看工程量清单

第五部分 青海省政府采购项目合同书范本

海南州残联服务机构无障碍建设款项

（注：此为参考合同，增加条款须经双方协商同意）

承包人（成交供应商）：

根据 年*月*日开内容 竞争性谈判结果和谈判文件 的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则， 双方就采购事项协商一致， 订立本合同。该工程项目的 合同条款及格式， 采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012 年版） 规范 文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

承包范围：

开工日期：

竣工日期：

工程质量标准： 一次交验合格。

承包人项目经理：

五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）： ￥:

支付方式： 具体按合同签订后执行。

2、标准文本的专用条款、通用条款；

3、标准、规范及有关技术文件；

6、设计图纸、工程量清单；

7、工程报价单和已标价工程量清单；

8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

工程保修责任： 工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修 手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工， 工程竣工后， 为保证工程合理使 用期内正常使用， 双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交 5%

的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

1 、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题， 承包人在接到需方通知一周内（以传真日 期为准） 给予答复， 如属于承包人的责任， 承包人负责修复、更换， 并承担由此发生 的一切费用， 如因发包人使用不当造成的问题， 承包人应积极配合解决， 费用由发包

人负担，修复或更换时间最长不超过 10 天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复， 则视为承包人承认其工程质量问

题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海 省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工【2007】218 号文件，必须满足国家及

地方对安全生产、文明施工相关规定。

2 、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评审 准组织施工。建立和健全质量保证体系， 以承包人主体行为规范和施工人员的工作质

量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合 国家标准， 并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式， 由承包人 按进度、设计要求标准， 在征得发包人同意后， 负责加工订货， 发包人有权对质量负 责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求， 所购的材料、设 备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证， 否则，由此造成的经济损失， 由承

4、突出抓好施工过程中的“ 三控制” ，加强全过程质量管理。在施工过程中要认 真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制； 加强每道工序的质量管理， 对各 工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施， 加强检查验 收， 抓好全过程质量管理。同时， 还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行 现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品， 应按各专业工程质量验收规范规定进行复

验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相

关各专业工种之间， 应进行交接检验， 并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术 负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏

地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑 施工安全检查标准（JGJ59－2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。 施工现场不但应该做到安全生产不发生事故， 同时还应做到文明施工、整齐有序， 尽 量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作

协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后， 承包人应自行组织有关人员进行检查评定， 并向发包人提 交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内， 应按照有关法律、法规的管理

规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质

量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金， 按工程总价每日 3‰计算，但金额不得超过工程价的 10%。

3、当发生合同纠纷时， 双方本着友好协商态度解决， 当达不成共识时由发包人所

在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、谈判过程中， 谈判文件、报价文件及澄清文件等都是合同的组成部分， 发包人、

承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

1、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效；

2 、谈判文件、成交供应商报价文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的

部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。

4、本合同一式八份， 双方各执三份， 中经国际招标集团有限公司青海分公司备查

发包人（全称）： （签章）

法定代表人或委托代理人：

承包人（全称）： （签章）

法定代表人或委托代理人：

采购代理机构： 中经国际招标集团有限公司青海分公司

合同签约时间： 年 月 日

第六部分 谈判响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制谈判响应文件，胶装成册并

编制相应页码，否则其谈判响应文件将不予接受。

附件 1：谈判响应文件封面

海南州服务机构无障碍建设款项目

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

哈尔滨市某1栋32层高层住宅楼超流态桩施工组织设计附件 2：谈判响应文件目录

（1）谈判响应文件封面 ……………………………………………………

（2）谈判响应文件目录 ……………………………………………………

（3）竞争性谈判响应函 ……………………………………………………

重型机器厂3#安全文明施工方案（4）谈判最初报价表 ………………………………………………………

（5）法定代表人证明书 ……………………………………………………