标准规范下载简介

铁路枢纽都拉营新建货运场站专用线（一期）项目站后工程施工招标文件

附件五：履约担保格式

鉴于 （发包人名称）（以下简称“发包人”）接受 （承包人名称）（以 下称“承包人”）于年月日参加 （项目名称） 标段的投标。我方愿 意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保， 1.担保金额人民币（大写） 元（? ）。 2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以 书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。 4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

DB37T 5173-2020 绿色农房建设技术标准.pdf第六章E 图纸 (另册)

式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和 下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。 (5)施工方案说明包括形象进度图(柱状图表)和资金流量表，如出现以下几种情况时，应予以修改： a.承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序。 b.施工期无任何理由产生延误。 c.实际工程进度与计划进度严重不符以及监理人认为有必要修改时。 (6)分部工程和分项工程施工计划 承包人应根据合同进度计划和年度施工计划，制订各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工 计划，并在该分部工程和分项工程开工前14d报请监理人批准。承包人在施工过程中必须严格执行监 理人批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理人批准。如承包人未按批准的施工 计划施工，监理人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。 2.4进度照片与录像 1.承包人应（间隔不多于1个月）向监理人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份或 数码图片电子文件，并附有详细文字说明和足够的数据和记录，以表明工程的确切位置和进度。彩色 照片的尺寸应征得监理人同意。关键性的施工程序，承包人应用数码摄像机拍制录像 2.承包人应提供监理人确认的相册，以供贴片之用，这些彩色照片及承包人拍摄的录像带应是发 包人的财产。 3．承包人提供的工程彩照、相册以及录像带的费用，应包含在相应的工程项目内由承包人承担， 发包人不再另行支付。 2.5工程记录与工文件 1.承包人应保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资 料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。 2．当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、 录像等资料编订成册，并复印2份，提交监理人。其中发包人和监理人各保存一份，原始资料由承包 人保存。 3承包人应按照国家、贵州省的相关规定编制竣工资料，其中峻工图应包含经批准的施工图及设 计变更实施的工程图、施工工艺图与数量表，临时工程的设计与计算说明书等。全部工程完工后，在 全部工程的峻工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的 峻工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充峻工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。 2.6施工标准化 2.6.1施工标准化 1.承包人应按照规范要求，优化施工工艺，严格工艺管理，提高施工效率和实体工程质量。 2.规范质量检验与控制，强化各类验证试验和标准试验，做到检测项目完整齐全、检测频率符合要 求、检测数据真实可靠。 3.加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收，确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。 4.施工过程中，施工原始记录应与施工工序同步，工程现场验收应与施工资料签认同步，对隐蔽工 程应保留相关影像资料。 5.严格执行试验路、试验段及首件工程验收制，未经验收总结，不得进行规模生产。

式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和 下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。 (5)施工方案说明包括形象进度图(柱状图表)和资金流量表，如出现以下几种情况时，应予以修改： a.承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序。 b.施工期无任何理由产生延误。 c.实际工程进度与计划进度严重不符以及监理人认为有必要修改时。 (6)分部工程和分项工程施工计划 承包人应根据合同进度计划和年度施工计划，制订各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工 计划，并在该分部工程和分项工程开工前14d报请监理人批准。承包人在施工过程中必须严格执行监 理人批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理人批准。如承包人未按批准的施工 计划施工，监理人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。 2.4进度照片与录像 1.承包人应（间隔不多于1个月）向监理人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份或 数码图片电子文件，并附有详细文字说明和足够的数据和记录，以表明工程的确切位置和进度。彩色 照片的尺寸应征得监理人同意。关键性的施工程序，承包人应用数码摄像机拍制录像 2.承包人应提供监理人确认的相册，以供贴片之用，这些彩色照片及承包人拍摄的录像带应是发 包人的财产。 3．承包人提供的工程彩照、相册以及录像带的费用，应包含在相应的工程项目内由承包人承担， 发包人不再另行支付。

2. 4 进度照片与录像

2. 5 工程记录与竣工文件

2.6.2安全体验馆 1.安全体验馆应根据工程实际情况设置，可包含：劳保用品展示、钢丝绳使用方法展示、平衡木体 验、操作平台倾斜体验、高空坠落体验、安全带体验、安全帽撞击体验、灭火器演示体验、综合用电 体验、现场急救体验等体验项目。 2.体验馆以实景模拟、图片展示、案例警示、亲身体验等直观方式将施工现场常见的风险源、危险 行为与事故类型具体化、实物化；让参与人员通过视觉、听觉、触觉来体验施工现场危险的发生过程 和后果，感受事故发生瞬间的惊险，从而提高安全意识，增强自我保护意识，避免事故的发生。 3.安全体验馆应按经监理人和发包人会审后由监理人批准后的设计图纸实施，安全体验馆费用在安 全生产费中列支。 3.铁路工程工程量清单计价指南

（投标人自备，招标人不提供）

投标人： （单位盖章） 法定代表人或其委托代理人： (签字） 日

（招标人名称）： 1．我方已仔细研究了 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总价，铁路部分报价为人民币（大写） 元（￥ ），仓库部分报 价为人民币（大写） 元（￥ ），工期 个月，按合同约定实施和完成承包工程， 修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：符合国家现行有关施工质量验收规范标准，项目经理 (姓 名）—。 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有限期为 日。 3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（ )。 4．如我方中标： （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人 须知"第1.4.3项规定的任何一种情形， 6.在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约 束力的合同。 我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件，

二、法定代表人身份证明或授权委托书

二、法定代表人身份证明或授权委托书

投标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日

采用电汇形式时，投标人应将基本存款账户《开户许可证》、汇款单据或银行进帐单的彩色扫描 牛或彩色复印件装入投标文件的正本中，禁止以夹页、信封等形式装入投标文件中。 若采用银行保函形式的，投标人应在此提供银行保函的复印件，其格式如下（如银行 对该保函有格式要求的，以银行提供的格式为准，但其格式不得改变招标文件格式中的关 键性内容）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于二年一月 加 （项目名称）施工投标， （担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中 标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或发生 招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你 方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）元。 本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任 的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

注： 1.投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单工程量清单各项表格 2.投标人编制的“已标价工程量清单”，应附报价编制说明。

为承包本工程设立的项目实施组织

注：1.该表应根据施工组织设计编制。

2.投标人估计用款金额应以基本费率计算， 各调整等费用，但应考虑动员预付款及质量 保证留金的扣留及归还、提交验工 收到付款规定的时间间隔

2.投标人估计用款金额应以基本费率 但应考虑动员预付款及质量 保证留金的扣留及归还、提交验工 收到付款规定的时间间隔

2.拟在本合同工程中任职的项目经理、 程均应附身份证、职称证、养保险复即 加盖执业印章的注册建造师复印件，项目经理应附安全生产考核合格证书复印件

3拟投入本工程其他主要人员简历

七、拟分包项目情况表

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致

注：附中标通知书或合同协议书复印件。

注：1.投标人应按照招标文件第二章投标人须知”前附表附件4和"投标人须知"正文第1.4.3项规定， 逐条说明其信誉情况。 2.附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料，附“信用中国 国业杰沟连温网热图

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知前附表附件4和“投标人须知"正文第1.4.3项规定 逐条说明其信誉情况。 2.附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料，附“信用中国 占查询情况网页截图。

（招标人全称）： 我方 （投标人或联合体全称），拟参加 （项目名称）施工投标。现就有 关保密事宜承诺如下： 1.我方在投标活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，否则自行 承担相应的法律责任。 2.如中标，我方将与发包人签订保密协议，认真履行保密协议义务，承担保密责任。 3.如中标，我方在签订合同、执行合同过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关 去律法规，同时认真履行合同中承包人的保密义务，否则自行承担相应的法律责任。 4.如中标JGJ／T187-2019 塔式起重机混凝土基础工程技术标准及条文说明，我方将遵守合同约定的有关专利技术保密及使用要求。

我方 （投标人或联合体全称），拟参加 （项目名称）施工投标。现就有 关保密事宜承诺如下： 1.我方在投标活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关法律法规，否则自行 承担相应的法律责任。 2.如中标，我方将与发包人签订保密协议，认真履行保密协议义务，承担保密责任。 3.如中标，我方在签订合同、执行合同过程中将严格遵守《中华人民共和国保密法》及其他相关 法律法规，同时认真履行合同中承包人的保密义务，否则自行承担相应的法律责任。

注：①此格式为最低要求，内容不限于此。

（项目名称）施工投标。现就有

投标人： （盖单位章） 法定代表人或授权代理人： （签字） 地址： 日期： 年 月 日

（招标人全称）： 我方 （投标人或联合体全称）HG／T 2066-2020 旋转辊筒式磨耗机.pdf，拟参加

注：①此格式为最低要求，内容不限于此。