标准规范下载简介
建设工程工期延误量化分析标准.pdf13.3基于实际费用公式法
13.4基于合同文件数据公式法
为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如 下： 1．表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”，反面词来用“严禁”； 2.表示严格，在正常情况下均应这样做的： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 3.表示充许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 4．表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”
GB／T 51330-2019 传统建筑工程技术标准(完整正版、清晰无水印)中国工程建设标准化协会标准
建设工程工期延误量化分析标准
本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设 工期延误量化分析的实践经验，同时参考了国外先进技术标准，例如英国工程 法协会《工期延误与干扰索赔分析准则》、美国国际成本促进协会《法务工期 分析》等，完成了本标准制定。 本标准适用于建设工程项目诉讼和仲裁中工期鉴定的工期延误分析方法选 择、计算和应用，也适用于工程建设项目实施过程中关于工期的延误索赔、结 算和审计事宜。本标准重点处理了工期延误分析方法、干扰分析方法和总部管 理费补偿分析方法。对于工期延误分析方法规定了十四种工期延误分析方法、 七类工期延误分析方法要素、二种工期延误分析类型要素、四种关键线路评估 要素、二种延误影响确定方法要素、二种工期延误建模要素、二种工期延误观 察方法要素、二种工期延误建模观察方法要素和四种工期延误分析周期方法要 素；对于干扰分析方法规定了三类八种分析方法；对于总部管理费补偿分析方 法规定了三种分析方法。 为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定 《建设工程工期延误量化分析标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的 条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项等进行了 说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为 理解和把握标准规定的参考。
12.3基线生产效率分析法 （75） 12.4挣值分析法..... （75) 12.5数学建模分析法.. (76) 12.6项目生产效率比较研究分析法 (76) 12.7行业生产效率研究分析法. (76) 12.8基于费用分析法... (77) 13总部管理费补偿分析方法. (78) 13.1一般规定.. (78) 12.2基于年度审计数据公式法 (78) 13.3基于实际费用公式法 (78) 13.4基于合同文件数据公式法 (79)
12.3基线生产效率分析法 （75） 12.4挣值分析法..... (75) 12.5数学建模分析法.. (76) 12.6项目生产效率比较研究分析法 (76) 12.7行业生产效率研究分析法. (76) 12.8基于费用分析法... (77) 13总部管理费补偿分析方法. (78) 13.1一般规定.. (78) 12.2基于年度审计数据公式法 (78) 13.3基于实际费用公式法 (78) 13.4基于合同文件数据公式法 (79)
1.0.1工期延误分析技不方法是科学性和法律性的高度统一。金定专家在决定采 用何种分析方法对目标工期延误问题进行分析时，既要遵守合同及法律对工期延 吴原则提出的约定和规定，以及法律对工期鉴定的程序性规定，也要遵循工期延 误分析技术工作的客观规律和技术规范，使得分析结果同时具有科学性、可靠性 和可执行性。经过建设工程工期鉴定实践经验，借鉴西方工期延误分析方法的标 准，编写了建设工程工期鉴定延误分析方法标准，用以规范建设工程工期鉴定时 延误分析方法的质量。 1.0.2本标准适用于建设工程项目诉讼和仲裁中所有工期鉴定的量化计算与分 析，既包括人民法院或仲裁机构委托的工期鉴定，也包括一方当事人单方委托的 工期鉴定或工期延误专家证人报告
3.2程序及其工作内容
3.2.1本条将建设工程延误分析技术应用的一般程序划分为六个阶段，有利于强 化建设工程延误分析技术应用管理。
建设工程延误分析技术应用管理。 .2本条将工期延误分析需要收集的资料进行了归类 1双方当事人提交的诉讼/仲裁资料，例如，起诉状/仲裁申请书、答辩意 见、证据等： 2工期延误分析所依据的技术规范，例如，《建设工程工期鉴定延误分析 方法标准》； 3合同文件和招投标文件，例如，合同协议书、中标通知书、投标函及投 标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已 标价工程量清单等： 4进度计划记录，例如，投标文件中的工程进度计划、中标后的合同进度 计划、工程执行过程中的进度计划更新、周期性滚动进度计划、专项 高部工程进度计划、工进度计划等； 5工程进展记录，例如，承包人施工记录、工程照片及声像资料、监理月 报、工程质量验收申请文件、阶段性质量验收记录、工程竣工验收与备 案文件等； 6资源记录，例如，施工工料机动态文件、出勤记录等； 7 费用记录，例如，工程款申报文件、分包商支付等； 8往来通讯和管理记录，例如，发包人指令及确认文件、监理通知、往来 函件及签收记录、会议纪要等
3.2.2本条将工期延误分析需要收集的资料进行了归类
牛永 付系 有些合同有可能会特别约定或者隐含的约定使用某种特定的法务工期分 析方法。在这种情况下，鉴定专家在选择工期延误分析分析方法时，就 需要符合合同的约定。另一方面，如果合同没有明确提及或者隐含提及 使用哪种进度延误分析方法，鉴定专家需要考虑其他因素进行选择。 2~6.特定法务工期分析方法的选择在很大程度上受源数据可用性的影响， 这些源数据可用于验证和确定分析的可靠性。鉴定专家需要确定可获得 的项目文件的数量并评估其质量。 3不同的分析方法所需要的时间长短也会不一样，当时间不充分时，可能 就无法使用复杂的分析方法
3.2.10本条说明了延误补偿需要计量承包人的实际损失。承包人实际损失一般 包括二方面，首先是由于停窝工导致的工程进展延误期间增加的费用损失，这里 需要特别注意的是工程进展延误期间并不必然等于工期延误时间。第二是由于工 期延误导致的工期延误期间增加的费用，即与时间相关的实际费用， 3.2.13、3.2.14说明了进行干扰分析的要求。由于停窝工增加的费用需要使用 干扰分析方法量化分析，并需要根据可靠性和资料可获得性，按照优先顺序选择 干扰分析方法。 3.2.15、3.2.16说明了进行总部管理费分析的要求。由于工期延误而未能分摊 的总部管理费用需要使用总部管理费分析方法量化分析，并需要根据可靠性和资 料可获得性，按照优先顺序选择总部管理费分析方法
4.1.1本条规定的是单代号网络图箭线画法，是为了便于在节点上标注时间参数 4.1.2网络图的节点必须编号，编号的数码按箭线方向由小到大编排，编号顺序 不一定按1、2、3*.*·的自然数列，中间可以间断，如可按0，5，10·***的顺 序编号。网络图第一个节点的编号不一定是0或1，也可用10或100等数码。 4.1.4工作之间的工艺关系是指生产工艺上客观存在的先后顺序，如支模板，绑 钢筋，浇混凝土就一种工艺要求的先后顺序，反之则不符合生产规律。工艺关系 逻辑关系文称为硬逻辑关系。组织关系是根据施工组织方案，人为安排的先后工 作顺序，如组织流水施工时，工作队则按顺序由一个施工段转移到另一个施工段 去工作，这就是组织上的逻辑关系。组织关系逻辑关系又称为软逻辑关系
4.2.1各项工作的持续时间是计算网络计划时间参数的基础，没有各项工作的持 续时间，就无法计算网络计划的其他时间参数。因此，需要首先确定各项工作持 续时间，然后再开始进行时间参数计算。 4.2.3本条规定了工作最早开始时间的计算方法，即使用紧前工作的最早开始时 间和紧前工作的持续时间，从进度计划的起点节点开始顺着箭线方向依次逐项计 算工作的最早开始时间。 4.2.4本条规定了工作最早完成时间的计算方法，即使用工作的最早开始时间和 工作的持续时间，计算工作的最早完成时间。 4.2.5本条规定了进度计划计算工期的计算方法，即使用终点节点的最早完成时 间计算进度计划的计算工期 4.2.6本条规定了进度计划计划工期计算的二种情况：在合同签署时，计划工期 是合同签署时约定的计划工期；当合同履行过程中有批准或推定批准的工期延期 时，计划工期为合同签署时的计划工期加上所有的工期延期
4.2.7本条规定了相邻两项工作和之间的间隔时间计算的二种情况：当终点节点 为虚拟节点时，用进度计划计算工期减去前一个工作的最早完成时间；其他节点 之间的间隔时间，用后一个工作的最早开始时间减去前一个工作的最早完成时间 4.2.8本条规定了工作总时差的计算方法，即工作的总时差应从进度计划的终点 节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。对于终点节点所代表工作的总时差，使 用进度计划计划工期减去该工作的最早完成时间；其他工作的总时差，使用该工 作所有紧后工作的总时差与时间间隔之和的最小值。 4.2.9本条规定了工作自由时差计算的二种情况：对于终点节点工作的自由时差 计算，使用进度计划计划工期减去该工作的最早完成时间；其他工作的自由时差 计算，使用该工作所有紧后工作时间间隔的最小值， 4.2.10本条规定了工作最退完成时间计算的二种情况：对于终点节点工作的最 退完成时间计算，使用进度计划计划工期；对于其他工作最退完成时间的计算， 使用各项紧后工作的最退开始时间最小值，或使用该工作的最早完成时间与该工 作的总时差之和。 4.2.11本条规定了工作最完成时间计算的二种方法：使用该工作的最退完成 时间减去该工作的持续时间，或该工作的最早开始时间加上该工作的总时差
4.3关键工作和关键线路确定
4.3.1、4.3.2总时差最小的工作是关键工作。 关键线路应是从起点节点到终点 节点均为关键工作，且所有相邻两关键工作之间的间隔时间均为零
9计划进度与实际进度对比分析法
10回溯最长路径分析法
11实际进度断裂分析法
12.1.1、12.1.2规定了干扰分析方法的一般原则，即首先按照3.2.13款规定选 释干扰分析方法，接着收集所需要的数据，然后按照选择的干扰分析方法的分析 过程实施干扰分析
2. 2 计量里程分析
12.2.1、12.2.2说明了计量程分析法实施需要的数据和分析过程。受十扰工 作的生产效率和未受干扰类似工作的生产效率是计量里程分析法实施所需要的 二组数据。 计量里程分析法计算过程需要首先做到识别受干扰工作的特点，然后计算受 干扰工作的生产效率。接着寻找未受干扰类似工作，计算未受干扰类似工作的生 产效率。最后通过比较受干扰工作的生产效率和未受干扰类似工作的生产效率 计算干扰延误损失，
12.3基线生产效率分析法
12.3.1、12.3.2说明了基线生产效率分析法实施需要的数据和分析过程。受十 扰工作的生产效率和基线生产效率的生产效率（基线进度计划所对应的生产效率 是基线生产效率分析法实施所需要的二组数据。 基线生产效率分析法计算过程需要首先做到识别受十扰工作的特点，然后计 算受干扰工作的生产效率。接着识别基线进度计划，计算基线生产效率。最后通 过比较受干扰工作的生产效率和基线生产效率，计算干扰延误损失。
2.4.1、12.4.2说明了挣值分析法实施需要的数据和分析过程。以钱款、工作 时间或人工时数表示的计划价值，以钱款、工作时间或人工时数表示的实际费用
和以钱款、工作时间或人工时数表示的挣值（已完成工作量的预算成本）是挣值 分析法实施所需要的三组数据 基线生产效率分析法计算过程需要首先做到识别计划值、实际费用和挣值， 然后使用挣值和实际费用计算干扰延误损失
12.5数学建模分析法
12.5.1、12.5.2说明了数学建模分析法实施需要的数据和分析过程。项目实施 已录数据是数学建模分析法实施所需要的数据。 数学建模分析法计算过程需要首先做到收集项目实施记录数据，接着创建生 产效率数学计算模型（例如线性回归模型），然后计算受干扰工作的生产效率 最后计算扰延误损失，
12.6项生产效率比较研究分析法
12.7行业生产效率研究分析法
12.7.1、12.7.2说明了行业生产效率研究分析法实施需要的数据和分析过程 类似工作条件和项目类型的行业生产效率研究报告是行业生产效率研究分析法 实施所需要的数据。 行业生产效率研究分析法计算过程需要首先做到识别受干扰工作的特点，然 后寻找类似工作条件和项目类型的行业生产效率研究报告，计算于扰延误损失
12.8基于费用分析法
12.8.1、12.8.2说明了基于费用分析法实施需要的数据和分析过程。受干扰工 作的实际费用和受干扰工作的计划费用是基于费用分析法实施所需要的二组数 据。 基于费用分析法计算过程需要首先做到收集受干扰工作的实际费用和受干扰工 作的计划费用，然后使用受干扰工作的实际费用和受干扰工作的计划费用计算干 扰延误损失
13总部管理费补偿分析方法
13.1.1、13.1.2规定了干扰分析方法的一般原则，即首先按照3.2.15款规定选 总部管理费补偿分析方法，接着收集所需要的数据，然后按照选择的总部管理 费补偿分析方法的分析过程实施分析。
13.2.1~13.2.3说明了基于年度审计数据公式法实施所使用的公式、需要的数据 和分析过程。 因延误未能从事其他工作的记录、承包人年度总部管理费、承包人年度总收 入、合同签约价、原合同工期和延误天数是基于年度审计数据公式法实施所需要 的五组数据。 基于年度审计数据公式法计算过程需要首先收集因发包人工期延误承包人 未能从事其他工作的记录，以及从承包人审计报告中收集自工程峻工日期之前年 度总部管理费和年度总收入GB 51343-2018 真空电子器件生产线设备安装技术标准(完整正版、清晰无水印)，然后计算年度总部管理费自分比。接看识别合同签 约价和原合同工期，以及识别承包人有权获得延期和补偿的延误天数。最后按照 公式计算承包人获得补偿的总部管理费，
13.3基于实际费用公式法
13.3.1~13.3.3说明了基于实际费用公式法实施所使用的公式、需要的数据和分 析过程。 承包人最终合同价款、承包人审计报告、合同实际履行期间和延误天数是基 于实际费用公式法所需要的四组数据。 基于实际费用公式法计算过程需要首先识别不包括总部管理费和利润索赔 的承包人最终合同价款、合同实际履行期间（包括延误期间）以及承包人有权获 得延期和补偿的延误天数，并从承包人审计报告中收集合同实际履行期间的总收
入以及从承包人审计报告中收集合同实际履行期间的全部总部管理费。最后按照 公式计算分配给本案合同的总部管理费以及承包人获得补偿的总部管理费
DB13(J)T210-2016：海绵城市建设工程技术规程13.4基于合同文件数据公式法
13.4.1~13.4.3说明了基于合同文件数据公式法实施所使用的公式、需要的数据 和分析过程。 合同签约价、合同文件中总部管理费的百分比、原合同工期和延误天数是基 于合同文件数据公式法所需要的四组数据。 基于合同文件数据公式法计算过程需要首先收集因发包人工期延误承包人 未能从事其他工作的记录，以及识别合同签约价、合同文件中总部管理费百分比 和利润的百分比，并计算扣除总部管理费和利润后的合同价格。然后识别原合同 工期和承包人有权获得延期和补偿的延误天数。最后按照公式计算扣除总部管理 费和利润后的合同价格以及承包人获得补偿的总部管理费