标准规范下载简介

0296.县城学校供排水管网改造建设项目工程监理.doc

授权内容： 。

3.3.5 监理人获得发包人指示的来源： 。

3.4.2 由于发包人未在约定时间内对监理人书面提出的事项作出决定，导致监理服务期限延长，双方责任如下：

加固分项工程施工组织设计.docx发包人承担部分： ；

监理人承担部分： 。

4.3.2 发包人允许监理人将非主体、非关键性监理进行转委托的范围： 。

4.3.3转委托的第三人的监理费支付方式： 。

4.4.4总监理工程师只能本人履行职责： 。

可以授权他人履行的职责： 。

4.6 监理人员的管理

4.6.2 监理人主要管理人员包括： ；

监理人作业人员包括： 。

5.1 提供工程监理资料

5.1.1发包人向监理人提供监理资料的内容： ；

发包人向监理人提供监理资料的份数： ；

5.2 逾期提供的责任

5.2.1由于发包人提供工程监理资料逾期时，双方责任如下：

发包人承担部分： ；

监理人承担部分： 。

6.1.3监理人完成监理工作所应遵守的其他规定： ；

本工程的监理依据如下：

（2）与工程有关的规范、标准、规程： ；

（3）其他文件： ；

（7）其他监理依据： 。

6.4.3监理文件的具体类别： 。

监理文件的编制要求： 。

监理文件的编制内容： 。

监理文件的提交时间： 。

监理文件的提交份数： 。

7. 开始监理和完成监理

7.1.1开始监理应具备的条件： ；

7.1.2由于发包人原因未在90天之内发出开始监理通知，而导致的费用增加和（或）周期延误，双方责任如下：

发包人承担部分： ；

监理人承担部分： 。

7.2 发包人引起的周期延误

延长监理服务期限的方法： 。

增加监理报价的方法： 。

7.3监理人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法和最高限额： 。

7.5.3监理文件的其他形式： 。

7.6.3 监理人提前完成监理而带来经济效益的，发包人奖励监理人： 。

9.1发包人接收监理文件

9.1.3 工程监理文件的份数： ；

工程监理文件的内容： ；

工程监理文件的纸幅： ；

工程监理文件的装订格式： ；

工程监理文件的电子文件要求： 。

9.2发包人审查监理文件

9.2.1 发包人接收工程监理文件之后，审查要求如下：

审查具体范围： 。

审查明细内容： 。

审查费用分担： 。

9.2.2发包人审查工程监理文件的期限： 。

11.1.2发包人为监理人提供的现场办公和便利条件： ；

12.1.1 由于发生变更情形，服务期限和监理报价变更如下：

（1）监理范围变化： ；

（2）监理周期延误： ；

（3）重复进行监理： ；

（4）暂停监理及恢复监理： ；

（5）工程投资金额变化： 。

12.2.2由于监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励： 。

12.3.2变更部分增减的监理报价，其计算方法为： 。

13.1 物价波动引起的调整

由于物价波动而调整合同价格的约定： ；

13.1.1（1）监理报价的计算依据和计算方法为： 。

（2）合同价格包括的工作内容： 。

（3）合同价格的调整方式： 。

（4）合同价格的风险范围划分： 。

13.1.3 合同价格包括的费用明细： 。

13.2.1首付款的额度、支付方式： 。

13.3.1中期支付申请要求： 。

13.3.2 支付逾期付款违约金的约定： 。

13.3.3 进度付款涉及政府投资资金的规定： 。

13.4.1费用结算要求： 。

13.4.2 支付逾期付款违约金的约定： 。

14.缺陷修复监理和保修监理

14.2.2 保修监理委托及其费用约定： 。

16.1 不可抗力的确认

16.1.1不可抗力的其他情形： 。

18.1 争议的解决方式

□向仲裁委员会申请仲裁，并执行其仲裁规则；

□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（2）投标函及投标函附录；

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（¥）。

4. 监理人项目经理：，身份证号码：，执业资格编号：。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 本协议书一式份，合同双方各执　　　份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 监理人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

1.1建设地点：玉树州治多县县城各学校院内。

1.2建设规模及内容：玉树州治多县县城学校供排水管网改造建设项目，2196平方米及总图施工，总投资260万元

2.1建设工程监理工作质量和水平，关键在于现场监理机构组成人员的素质和综合能力。招标人要求投标人优选一位可信赖的项目总监和一个高效精干、配置合理的监理班子实施工程监理。

2.2监理人必须按照本项目《建设工程委托监理合同》规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2.3监理人员应模范遵守职业道德，做到行为规范。凡发现违规工作者，招标人有权建议撤换。

2.4监理人应按照总监理工程师负责制，主动控制和被动控制相结合，程序化控制、关键点控制等指导思想开展监理工作。

2.5项目监理机构应正确处理好与建设单位、承包单位、设计单位及工程质量监督机构的工作关系。

2.工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《青海省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标管理办法》等有关招投标法规、规章、规定，通过招标来择优选定工程监理单位。

发包人的其他要求：无。

第六章 投标文件格式

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

一、投标函及投标函附录

1．我方已仔细研究了项目监理招标文件的全部内容，投标报价为： 元（大写： 元整），监理服务期限 年 月 日至 年 月 日，共 日历天，按合同约定完成监理工作。

混凝土模卡砌块技术要求2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

T／CECS 591-2019标准下载（4）投标保证金（如有）；

我方在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。